Hukuk Dairesinin 03.03.2020 tarih, 2020-7 Esas ve 2020-446 Karar sayılı davalının istinaf başvurusunun esastan reddine, davacının istinaf başvurusunun... Yargılama sürecinde sözleşme ve eki evraklar ile tarafların gösterdikleri kanıtlar toplanmış, uygulama iki ayrı bilirkişi kurulunca sağlanmıştır.

Hukuk Dairesinin 03.03.2020 tarih, 2020-7 Esas ve 2020-446 Karar sayılı davalının istinaf başvurusunun esastan reddine, davacının istinaf başvurusunun... Yargılama sürecinde sözleşme ve eki evraklar ile tarafların gösterdikleri kanıtlar toplanmış, uygulama iki ayrı bilirkişi kurulunca sağlanmıştır.

Yönetim Kurulu’nun mezkûr Kararı’nda; 2015-2016 yılları için ...

Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

…nce yayımlanan iç genelgeler, Kanunlarının uygulanmasında yol gösterici niteliğe sahip olup, yeni birim fiyatın 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile ikincil mevzuat hükümlerine göre ve yüklenici ile karşılıklı anlaşma yoluyla tespit edilmesi gerekmektedir.

Sorumlularca ikinci süre uzatımına ilişkin olarak gönderilen savunmanın ekinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü raporları sunularak; 2014-2015-2016-2017 yılları içerisinde bölgelerinde yağan şiddetli yağmurların genel hayatı etkileyecek derecede olduğu...

... ile birlikte bu analizlerde yer alan yine idarelere ait rayiçlerin ihale tarihindeki (2016 yılı) rayiç fiyatlarının esas alınması hususundaki sorumluluk taraflara ait olmak üzere, İşin ... eklenmesi gerektiği, Sözleşme ve eki YİGŞ ile sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan ikincil mevzuatta (Kamu İhale Genel Tebliği) taraflarca birlikte tespit edilen birim fiyatın, yüklenicinin ...

Dolayısıyla Yüksek Fen Kurulu Kararının 2886 sayılı Kanunun ikincil mevzuatı arasında yer alan Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 20 nci maddesine göre alındığı, bu nedenle Kurulca incelemeye alınan yapım işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu değil, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalesinin yapıldığı anlaşılmaktadır.