...işin teslim süresinin cezalı süre uzatımı öncesi 21.1.2019 olduğu gözetildiğinde davacı... ...müdürlük binası tamamlama inşaatı işine ait kamu ihale sözleşmesi yapılarak sözleşmenin 19... maddesi ile 7435 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun geçici 4.

...ihale dokümanı indirildiği, ihalenin açık ihale usulüyle ve birim fiyat teklif alınmak... ...dolayısıyla idarelerce sözleşmenin imzalanması öncesinde ihale üzerinde bırakılan istekliden... ...sorgulamaları yapıldıktan sonra yüklenici ile sözleşme imzalanacağının düzenlendiği görülmüştür...

...nedeniyle iki ihale arasındaki fark, ikinci ihale ilan masrafları, teminat mektubu güncelleme... Ayrıca 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 22.

maddesi ile sözleşmenin 16.3. ...süreler içerisinde teslim edildiği, dolayısıyla ihalelerden yasaklama işleminin hukuka aykırı...