Bu sürecin sağlıklı işleyebilmesi, idarelerin sorgulama kapsamını net bir şekilde belirlemesine ve değerlendirmelerini bu kapsamla sınırlı tutmasına bağlıdır. Değerlendirme aşamasında, bu belirledikleri çerçevenin dışına çıkmamalı, sonradan yeni maliyet kalemleri veya geleceğe dönük belirsiz maliyet beklentileri...

maddesi, yüklenicinin idarenin yazılı tebliği olmaksızın projelerde değişiklik yapamayacağını emreder. bu tartışmalı konuda usul hatasına rağmen mali bir zarar oluşmadığı yönünde oy çokluğuyla karar vermiştir.

İlk Derece Mahkemesi, davacıyı haklı bularak idarenin iptal işlemini iptal etmiştir. 31'i kullanırken teklifi yeterli bulmadım gibi soyut gerekçelere dayanmamalıdır.

Karar: Süre Uzatımı Verilmeli ve Ödenek Aktarılmalı YFK, bu gerekçelerle, idarenin geçici hakediş ödemelerindeki gecikmeyi hesaplayarak bu gecikmenin işe etkisi oranında yükleniciye süre uzatımı vermesi ve bu sürede eksik harcanan (kullanılamayan) ödeneğin sonraki yıla (2022) aktarılması gerektiğine oybirliğiyle karar vermiştir.

Özellikle geçici kabul tutanağına konulmayan bir ihtirazi kayıt (çekince), idarenin cezai şart isteme hakkını tamamen ortadan kaldırabilir.

Yüklenicinin, idarenin hazırladığı proje ve metraja güvenerek teklif vermesi hayatın olağan akışına uygundur. ...kavramına güvenerek proje hazırlama yükümlülüklerini (özellikle metraj, keşif) hafife almamalıdır.