Ancak, idarenin talebiyle sözleşme kapsamında olmayan ilave işler yapıldığında, bu işlerin bedelinin nasıl hesaplanacağı en önemli hukuki sorundur. Bozmaya Uymanın Yükümlülüğü: Mahkemelerin, Yargıtay'ın bozma ilamına uyması, sadece şeklen uydum&quot...

maddesinde, mücbir sebepler veya idareden kaynaklı süre uzatımı halleri dışında fiyat farkı verilmeyeceği açıkça belirtilmiştir. Mevzuat Takibi Şarttır: Mahkemelerin dahi güncel mevzuatı (mülga/yürürlükte) karıştırabildiği görülmektedir.

Karar, savcılıkların ve mahkemelerin, önlerindeki olayın bir ihale süreci mi yoksa doğrudan temin gibi bir satın... Bu nedenle, karar hem kamu idareleri hem de hukukçular için yol gösterici niteliğini korumaktadır.

Yer teslimi yapıldıktan kısa bir süre sonra, idare inşaatın yapılacağı yeri değiştirmiştir.

Yükleniciler, idarenin fesih işlemini ortadan kaldırarak sözleşmeyi canlandırmayı ve işe devam etmeyi amaçlamaktadır.

Bu amaca ulaşabilmek için idarelerin, ihaleye katılımı kısıtlayıcı ve rekabeti daraltıcı düzenlemelerden kaçınması esastır.