Hukuk Dairesi , aşırı ifa güçlüğü , fiyat farkı , haklarını saklı tutma , idareden kaynaklı gecikme , sözleşmede fiyat farkı olmaması , TBK 138 , Yargıtay Kararı , yer değişikliği
haklarını saklı tutma - Arama Sonuçları
… Devamı
Somut uyuşmazlıkta davacı yüklenici sözleşmeyi ifa ettiği gibi, ifanın aşırı güçleşmesinden doğan haklarını saklı tutmamıştır. Hakkın Kaybı: İşi bitirip, haklarını saklı tutmadan teslim eden yüklenici, sonradan idare kusurluydu diyerek fiyat farkı talep etme hakkını kaybeder.
Somut uyuşmazlıkta davacı yüklenici sözleşmeyi ifa ettiği gibi, ifanın aşırı güçleşmesinden doğan haklarını saklı tutmamıştır.
...değişikliği nedeniyle oluşacak aleyhe sonuçlar için tüm yasal haklarını saklı tuttuğunu bildirmiş ve işe yeni yerde devam... ...idarenin tek taraflı dayatması ve yüklenicinin haklarını saklı tutarak kabulü vardır.
...alacaklının (arsa sahibinin) cezai şart isteme hakkını saklı tuttuğuna dair bir ihtirazî kayıt (çekince) koyması... ...sahibi veya arsa sahibi) gecikmiş ifayı kabul ederken yasal haklarını korumak için atması gereken adımlar vardır.... ...mutlaka ihtirazî kayıt (çekince/hakları saklı tutma şerhi) konulması gerektiği, aksi halde bu hakkın düşeceği...
...Fiyat Tarifleri Raporu”nda tanımlanan 11.04 Poz nolu “Granüler dolgu imalâtı” yaptığını, ancak davalının iş bedelini ödemediğini iddia ederek fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmak suretiyle bakiye iş bedeli alacağının tahsilini istemiştir.
...etme hakkına sahipse, bu hakkını ifa anında açıkça saklı tutmadıkça (ihtirazi kayıt ileri sürmedikçe) veya durumun... Bu saklı tutma, ihtirazi kayıt olarak adlandırılır. ...düzenlenirken veya en geç bu aşamada, gecikme cezası uygulama haklarının saklı tutulduğuna dair açık bir irade beyanında...
...ilişkin her türlü talep, dava ve taleplerini artırma hakları saklı kalmak kaydıyla, davalı idare tarafından sözleşme... ...değişikliği nedeniyle oluşacak aleyhe sonuçlar için tüm yasal haklarını saklı tuttuğunu bildirdiğini, inşaatın tamamlanarak...
Bu mekanizma, yüklenicinin haklarını koruması için kritik bir yoldur. Peki, bu defteri tutmak bir tercih midir, yoksa yasal bir zorunluluk mu?
...etmemiş veya ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden doğan haklarını saklı tutarak ifa etmiş olursa borçlu, hâkimden... ...ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden doğan haklarını saklı tutarak ifa etmiş olmalıdır.