...gerekeceği için hem akaryakıt girdisinin hem de makine ekipman amortisman girdisinin fiyat farkı ödemesine konu edilmesi gerektiği, buna rağmen akaryakıt ve makine ekipman amortismanı... ...çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), Pn: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan temel endeksler ve güncel endeksler ile a1...

... yükleniciye asgari 20 günlük süre verilebilecekken bu sürenin verilmediği, tabloda belirtilen hakediş ödemelerinde oluşan gecikmeler ve iş artışı nedeniyle asgari verilebilecek süre değerlendirildiğinde ... sebebiyet verdiği haller dolayısıyla verilebilecek süre uzatımları nedeniyle de fiyat farkı ödemesi öngörülmediği, işin 06.11.2017 tarihinde geçici kabulünün ve 27.03.2019 tarihinde ise ...

...yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmayacağı, idare tarafından herhangi bir nedenle çalıştırılmayan araçlara hak ediş ödemesi yapılmayacağı, araçların çalışma puantajlarının idarenin yetkili personeli tarafından günlük tutulacağı ve hakediş ödemelerinin çalışılan günler üzerinden hesaplanan aylık puantajlara göre yapılacağı görülmüştür...

...talebinin zamanaşımına uğradığını, davacıya yapılan hakediş ödemeleri ve Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden yapılan fiyat farkı ödemesinin tutanaklar ile sabit olduğunu, 26.12.2011 tarihinde düzenlenen kesin hakediş ile birlikte işin sonlandırıldığını, fiyat farkı kararnamesine göre 01.01.2008 ile 30.09.2008 tarihleri arasında kullanılan...

Bu programda ayrıca; iş kalemleri, aylık imalat ve iş miktarları, (ihrazat ödemesi öngörülen işlerde ihrazat) yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı... , İşe ait hakedişi düzenleyen ……… ile Hakediş raporuna ilişkin düzenlenen ………

mukayeseli keşifte değerlendirildiğini, tünel kalıp ödemesi yapılırken ... ...safhalarda yasa ve sözleşme hükümlerine uygun hareket ettiğini, davacının düzenlenen hakedişlere itiraz etmediğini, mukayeseli keşiflerin de davacı tarafından hazırlandığını...

...yüklenici talebine doğrultusunda yeni birim fiyat yapıldığı gerekçesinin kabulüyle imalatın hakedişlere girdiği her yıl bazında söz konusu yeni birim fiyatları güncellemiştir... ...şartlarını yansıtan proforma fatura üzerinden tespit edilmesi durumunda bu fiyat, fiyat farkı ödemesine konu edilmeden önce uygulama ayı fiyat farkı katsayısına (Pn) bölünerek sözleşme...

...alacağının müvekkili şirkete ödemesi gerektiğini, sözleşme uyarınca işçilerin maaş katsayıları hesaplanacak ücretin altında çalıştırılmasının mümkün olmadığını, işçilere yapılacak zamların doğrudan işçilerin hesaplarına yatırılacağını, müvekkili şirketin bundan bir kazancının olmadığını, hakediş raporunun şartlı imzalandığını...