Yargıtay’dan Ezber Bozan Ceza Kararı: Sözleşmede “Toplam Bedel” Yazsa Bile Ceza “Kalan İşten” Kesilir Kamu ihalelerinde gecikme cezasının hangi bedel (toplam sözleşme bedeli mi, yoksa sadece geciken/eksik kalan işin bedeli mi) üzerinden kesileceği, idareler ve yükleniciler arasındaki en büyük anlaşmazlıklardan biridir.

Yargıtay Uyardı: Daireyi İhtirazi Kayıtsız Teslim Alan, Gecikme Cezası Alamaz! Davacılar, inşaatın geç teslim edildiğini belirterek gecikme cezası ve eksik imalat bedeli talepleriyle dava açmıştır. Bu çekince konulmazsa, gecikme cezası talep etme hakkı zımnen (örtülü olarak) kaybedilir.

Gecikme Cezası Tuzağı: Sözleşmedeki Çelişki Halinde Ceza Nasıl Hesaplanmalı? Kısmi Bedel) Mal alım ihalelerinde, özellikle kısmi teslimat (peyderpey alım) esasına dayalı sözleşmelerde, gecikme cezasının nasıl hesaplanacağı hayati önem taşır.

Yargıtay'dan Emsal Karar: İhtar Çekmeden Kesilen Gecikme Cezası Geçersizdir! Yerel Mahkemenin 81 Günlük Ceza Kararı Yerel mahkeme, yaptığı değerlendirmede ilk ihtar tarihini baz alarak 81 günlük gecikme cezası hesaplamış ve davanın kabulüne karar vermiştir.

Analizin Sonucu Bu Temyiz Kurulu kararı, mal alımlarında gecikme cezası uygulamaları için çok önemli bir içtihattır: Sözleşmede cezanın toplam sözleşme bedeli üzerinden hesaplanacağı yazsa bile, eğer sadece kısmi bir gecikme varsa, idareler bu hükmü harfiyen uygulamamalıdır.