Bu tarihler arasında gecikme olduğu ve sözleşme gereğince kararlaştırılan cezanın kesilebileceği açıktır. ...maddesi gereğince bu bedel dikkate alınarak idare tarafından hesaplama yapılmış ve 1.494.423,00 TL ceza tahakkuk ettirilmiştir... gecikme cezası , kalan sözleşme bedeli , toplam sözleşme bedeli

Süre uzatımının hatalı verildiği gerekçesiyle gecikme cezası kesilemez. gecikme cezası , idare zararı , rücu , süre uzatımı

...158 gün düşülerek 190 gün için hesaplamanın yapıldığı, hesaplanan bu sürenin gecikme cezası olarak kesilmesi gereken süre olduğu, davacı yüklenici olup bakiye 158 güne karşılık gelen miktarın toplam gecikme cezası bedelinden düşümü ile (1.597.594,92 - 872.249,63) 725.345,29 TL olup bu miktar gecikme cezası kesintisi yerinde olmadığından...

hakedişlerden gecikme cezaları kesilmiştir.) - Bu doğrultuda gecikme cezası da bir cezaî şarttır. gecikme cezası , mücbir sebep , süre uzatımı , yangın ...kusurlu imalatların yüzde kaça tekabül ettiğine dair bir hesaplama yapılmamıştır.

maddesi hükmünce 315,00 TL para cezası ile bakiye 17,70 TL red harcının karar düzeltme isteyen... cezanın tahsili istemi , Geçici kabul , gecikme cezası , ifaya ekli cezai şart

Uyuşmazlık, dava konusu edilen gecikme cezasının niteliği ve istenebileceği süreye ilişkindir. Taraflar arasındaki sözleşmenin Gecikme Cezası başlıklı 17.1.

Belirtilen nedenlerle gecikme cezası kesilmemesi sonucu oluşan toplam ….. geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası , nam ve hesabına yaptırma

garanti süresi , Geçici kabul , Geçici kabul itibar tarihi , gecikme cezası , kesin kabul , teminat süresi ...bütünüyle idarenin yükümlülüğü altında olduğundan gecikme cezasının kabul edilmesinin mümkün bulunmadığı, Sözleşmenin...

cezai şart , eksik ödeme , gecikme cezası , ihtirazi kayıt ...için sözleşme bedelinin ‱15 (on binde 15) oranında gecikme cezası uygulanır.” hükmünü içermektedir.

...olarak, işte meydana gelen gecikme nedeniyle uygulanacak gecikme cezası konusunda idaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık... birim fiyat sözleşme , çim serme , gecikme cezası , süre uzatım kararı , süre uzatımı