Kural: Fesih Varsa İfaya Ekli Ceza Yoktur Yerel mahkeme, yüklenicinin yaptığı fazla ödemelerin iadesine karar vermiş ancak gecikme cezası talebini reddetmiştir. ...cezası, ifaya ekli bir cezadır (yani sözleşmenin uygulanmaya devam etmesi ve işin geç de olsa bitirilmesi şartına bağlıdır).

...önemlisi, idare, iş %80 seviyesindeyken bütçesel durumunun kalan miktarın hakedişini ödemekte zorluk çekeceğini (memur maaşlarının dahi zor ödendiğini ve icra risklerinin... ...Sonucu Gecikme Cezası ve Fesih İlişkisi: Bir iş, sözleşmede belirlenen bitim tarihini geçirmiş olsa bile, eğer iş tamamlanmadan (örn: %80 seviyesinde) idareden kaynaklanan...

Bu, idarenin yükleniciden olan tüm alacaklarını (cezalar, kesintiler, fazla ödemeler vb.) tahsil etmesi anlamına gelir. Geçici Teminatın İadesi İhale sürecinde, isteklilerden alınan geçici teminatlar, ihale kararı kesinleştikten sonra iade edilir.

...yüklenici taşerona sadece bir avans ödemesi yapmış ve sonrasında düzenlediği hakedişi ödememiştir. adından da anlaşılacağı üzere, sözleşmenin ifa edilmesine (yani geç de olsa tamamlanmasına) bağlı bir cezadır.

Ancak ceza, yükleniciye yapılan hakediş ödemesinden mahsup edilememiştir . Yüklenici, gecikmenin idareden (yer tesliminin geç yapılması) kaynaklandığını iddia ederek cezaya itiraz etmektedir .

...Ayrıca, idarenin haksız gecikme cezası kestiğini ve projede olmasına rağmen bedelini ödemediği bir ısı geri kazanım cihazı bulunduğunu iddia ederek alacak davası açmıştır... 42 uyarınca, geçici kabul 28.02.2016'da yapıldığı için işin o tarihte teslim edilmiş sayıldığını belirtmiştir.