...sayılı yazısı ile davacıya sözleşme hükümleri doğrultusunda işin yerine getirilmesi için her türlü tedbirin alınması gerektiği hususunun bildirildiği, 31/12/2020 tarihli fesih ihtarı ile davacı şirket tarafından sözleşmenin 28.
fesih ihtarı - Arama Sonuçları
… Devamı
maddesinde, fesih ihtarından sonra yükleniciye verilen 30 günlük süre içinde işe devam edilmemesi halinde sözleşmenin feshedileceğini düzenleyen hükme dikkat çekmiştir.
...cezası uygulanmak üzere, İdarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı halin devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın... fesih , gecikme cezası , İhtar süresi , Sözleşme
fesih , Geçici kabul , kesin teminat , teminat gelir , teminat irat , yasaklılık ...cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin... Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı alınır.
İhtarlı Fesih: Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen durumun devam etmesi halinde sözleşme feshedilir.
İdarenin fesih kararını aldığı tarihin bir önemi bulunmamaktadır. YİGŞ’de yapılan değişikliklerle, gecikme cezasının başlangıç tarihi açık olarak düzenlenmiş olduğundan, artık ihtarın yapıldığı tarihin bir önemi bulunmamaktadır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı alınır.
... cezası uygulanmak üzere, idarenin en az 20 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen durumun devam etmemesi halinde sözleşmenin feshedilebileceğini, davacının inşaatı ... yapıldığını, alınan betonların kalitesinin müvekkilince bilinemeyeceğini, davalı idarece fesihten 1 sene sonra yeni sözleşme imzalandığını, bu bekleme nedeniyle oluşan zararların müvekkiline ...
...cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, …. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde idare tarafından fesih kararı alınır.
...içerisinde yerine getirmediğinden sözleşmesinin feshedilerek 14/02/2012 tarihli makam oluru ile fesih bildirim yazısının Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirildiği, bunun üzerine... ...cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, (b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin...
Bu durumda devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir tarihi itibarıyla aranacak olup devirden veya fesihten kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz. ...cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin...





