2015/15867 K. ...edilse dahi, davacı idarenin ancak on günlük süre ile sınırlı olarak gecikme... Az yukarıda açıklandığı gibi BK’nın 158/II. gecikme cezası , İhtar süresi , sözleşmenin feshi 2.Direnme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 20 maddesinin 1.

...15/02/2022 tarihli ve 308593 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen... İş programı ve ödenek dilimi”   ...hakedişlerin geç ödenmesi sebebi ile verilen süre uzatımlarına istinaden hazırlanan... ...ile uyumlu olmayacağı aşikâr olan günlük, aylık ve dolayısı ile yıllık... ...sebebi ile idaresince verilen 90 ve 120 gün süre uzatımına istinaden taraflarınca...

/03/2012 olduğu, ancak 05/04/2012 tarihinde yasaklama kararı verildiğinin davalı ... nedenleriyle hukuka aykırı olduğu, anılan yazıda ihtar nedenlerine ilişkin muğlak ifadeler kullanıldığı, on günlük süre beklenmeden sözleşmelerinin feshedildiği, Mahkeme ... Üniversitesi tarafından tanzim edilen raporun yetersiz olduğu, bilirkişi incelemesi ...

...22/03/2021 tarihli ve 4984 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen... ...tarihinde giderildiği, arızalı bulunan 286 günlük süre için yükleniciden 710... Teminat Süresi” başlıklı 20 nci maddesinde; “20.1. Bu süreler sözleşme veya eklerinde belirtilir. …” Hükümleri ve düzenlemeleri yer almaktadır.

...ile 40 mg/m 2 değerine çıkarıldığı, yüklenici tarafından hazırlanan 08/08/2020-31/08/2020 tarihleri arasında düzenlenen günlük ilerleme raporlarında kumlamanın devam ettiği, onay tarihine kadar tankın diğer imalatlarına devam edildiği, herhangi bir gecikme olmadığı ve süre uzatımı verilemeyeceği belirtilmektedir.

...İşin süresi ve sürenin uzatılması başlıklı 29 uncu (Değişik: RG-16/7/2011-27996) maddesinin birinci fıkrasında, (1) İşin, sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezasının uygulanacağı belirtildikten sonra, 2.

...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ...bağlı olarak işin tesliminde yaşanan 38 günlük gecikme için yükleniciye yapılacak... c) Genel salgın hastalık. TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. ...tarihine eklenmesi durumunda işin 20.02.2018 tarihine kadar bitirilmesi gerekmekte... Şti.’nin yükleniminde bulunan “..