YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Ankara Atatürk... maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 47. ...aykırı olduğu, yasaklama kararının 45 günlük süre içerisinde verilmesi gerekirken... ...00-TL maddi ve 50.000,00-TL manevi tazminata karar verilmesi istenilmiştir... ...tarihinde sözleşme imzalanmış ve 10/01/2011 tarihinde yer teslimi yapılmıştır...

...sebep veya idarelerinden kaynaklı bir süre uzatımı verilmediği, yüklenicinin... 2381687/14761 sayılı yazı ve eklerinde özetle; adı geçen... Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 2019    ...tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları... ...ihtiyaç önceliği gibi etkenlere göre günlük, aylık ve toplamda yılı ödeneğini...

...yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlığa ilişkin Kurulumuz kararının... ...nedenlerle 2021 yılında ödenen 9.268.105,67 TL imalat tutarının yılı sözleşme... İşe ait sözleşmenin, “ ...belirtilen yılı ödenek dilimlerini, günlük ve aylık iş kalemlerini gösterir... geç ödeme , hakediş , iş programı , ödenek aktarımı , süre uzatımı

...belirtilerek, belirtilen konular hakkında anlaşmazlığın karara bağlanmasıdır. Yönünde değerlendirilmektedir. 02/04/2020 tarih ve 31087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan... ...gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır.... c) Genel salgın hastalık. ...süreçlerindeki gecikmelerden dolayı süre uzatımı verilmesi, Yönündedir...

Fiyat Farkı Ödenecektir. çalışılmayan dönem , havanın fen noktası , süre uzatımı ...gelmesinden dolayı 2021 yılına ait %10'luk ödeneğin kullanılamadığı... ...03/2022 tarihli ve E-261763 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen... İlk yıl için öngörülen ödenek, … ...tarihleri arasında çalışılamayan 52 günlük sürenin işin süresi olan...

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle... Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir. ...için, 42 nci maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç... Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir. Ancak, Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt...

... günlük süre tanındığı, bu sırada 10 günlük süre dolmadan 4 no.lu ihale komisyonu ... komisyonu kararı alınması gerektiğinden 10/11/2021 tarihinde davacılara gönderilen sözleşmeye davet yazısının dikkate alınmaması gerektiği yönünde ... uygun olmadığı anlaşıldığından, süreye uygun geçici teminat mektubunun sunulmadığı ... bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine yönelik dava konusu Kurul kararında hukuka ...

...süresi ve geçici teminat geçerlilik sürelerinin uzatılmasına yönelik... Enerji Pet. Maden. Enerji Pet. Maden. İdarenin 09.05.2019 tarihli ve 305885 sayılı cevabi yazısında, “ Enerji Pet. Maden. ...olan 21.12.2018 tarihinden itibaren 120 günlük teklif geçerlik süresi dolan... Enerji Pet.