...bildirimde bulunulması ve en az 10 gün süre verilmesi gerekirken, yalnızca ihale konusu hizmetin Teknik Şartname'ye uygun hale getirilmesi konusunda ihtarda bulunulduğu, davacı şirkete usulüne uygun biçimde ihtarname gönderilerek söz konusu eksiklik ve kusurları gidermesi için süre verilmesi yoluna gidilmediğinden, 4735 sayılı Kanun’un...

... ve E… sayılı Olur'u ile 120 gün süre uzatımının uygun görüldüğü ve ... yapılan tespitler üzerine, verilen ek süreye göre işin bitim tarihi olduğu kabulüyle ... gerekçesiyle 23/08/2019 tarihinde sözleşmenin feshedildiği, 24/03/2020 tarih 31078 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 20/03/2020 tarih ve ...

Bu sözleşmede belirlenen süre uzatımı hâlleri hariç, yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İdari... Yukarıda aktarılan tespit ve değerlendirmeler neticesinde ,   fiyat farkı , gıda ürünleri , güncel endeks , hizmet alımı , temel... ...tarafından yayımlanan Endeks Tablosunun 10 numaralı “Gıda Ürünleri” sütunundaki...

...davanın kabulüne, 15.521,78 YTL gecikme tazminatının sözleşmenin fesih tarihi... İhale işlemleri de bu hizmetin gereklerindendir. ...feshedildiği 01.06.2004 tarihi arasındaki 51 günlük süre üzerinden 17.464.596... 16.10.2006 tarih ve E. cezai şart , fesih , gecikme cezası , İhtar süresi , Sözleşme

... malın teslim edilmemesi hâlinde ise 10 günlük ek süre verilerek gecikme cezasının ... şirket tarafından da (ithalatının en az 60 gün alacağının belirtilmesi suretiyle) teyit ... hükümlerine göre ihalelerden bir yıl süreyle yasaklanmasına, idare tarafından sözleşmenin feshedilmesine ve davacı tarafından yatırılan ...