en az 10 gün süre - Arama Sonuçları

Yükleniciye Hangi Hallerde Süre Uzatımı Verilir?

Yükleniciye Hangi Hallerde Süre Uzatımı Verilir?

...Onaylaması ve Yolu Açmaması: Yüklenici Süre Uzatımı Alabilir mi? ...gecikme nedeniyle işte toplamda 130 günden fazla süre kaybı yaşandığı... maddesi kapsamında değerlendirmiştir. Bu nedenle, idarenin YİGŞ Md. ...arasında en sık karşılaşılan anlaşmazlık konularının başında gelmektedir...
10
… Devamı
Feshedilen sözleşmede gecikme cezası kesilebilecek süre.

Feshedilen sözleşmede gecikme cezası kesilebilecek süre.

  • 29/03/2024

...davanın kabulüne, 15.521,78 YTL gecikme tazminatının sözleşmenin fesih tarihi... İhale işlemleri de bu hizmetin gereklerindendir. ...feshedildiği 01.06.2004 tarihi arasındaki 51 günlük süre üzerinden 17.464.596... 16.10.2006 tarih ve E. cezai şart , fesih , gecikme cezası , İhtar süresi , Sözleşme
… Devamı
Yüklenicinin ilk muayenede kabul edilmeyen sözleşme konusu işi sözleşme süresi ve verilecek ihtarlı süre içerisinde teslim edemeyeceğinin anlaşılması.

Yüklenicinin ilk muayenede kabul edilmeyen sözleşme konusu işi sözleşme süresi ve verilecek ihtarlı süre içerisinde teslim edemeyeceğinin anlaşılması.

  • 21/04/2024

... malın teslim edilmemesi hâlinde ise 10 günlük ek süre verilerek gecikme cezasının ... şirket tarafından da (ithalatının en az 60 gün alacağının belirtilmesi suretiyle) teyit ... hükümlerine göre ihalelerden bir yıl süreyle yasaklanmasına, idare tarafından sözleşmenin feshedilmesine ve davacı tarafından yatırılan ...
… Devamı
Fiyat farkı ödemelerinden ek kesin teminat alınmaması ve güncelleme yapılmaması nedeniyle eksik gelir kaydedilen teminat tutarının kamu zararı oluşturduğu.

Fiyat farkı ödemelerinden ek kesin teminat alınmaması ve güncelleme yapılmaması nedeniyle eksik gelir kaydedilen teminat tutarının kamu zararı oluşturduğu.

  • 30/04/2025

...uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen... Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. ...maliyetin % 6’sından az ve % 15’inden fazla olmamak üzere alınacak kesin teminat... ...yazılı olarak beyan etmesi üzerine 21.10.2016 tarihinde sözleşme feshedilmiştir... ek kesin teminat , gelir kaydı , güncelleme , kesin teminat
… Devamı
Yapım İşlerinde Süre Uzatımı, Sebep ve Sonuçları

Yapım İşlerinde Süre Uzatımı, Sebep ve Sonuçları

Bu gibi gecikmelerde süre, en az gecikilen süre kadar uzatılır. ...meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde idareye yazılı olarak... Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler dikkate alınmaz. ...mümkündür: Mücbir Sebepler (KİSK Madde 10): Doğal afetler, kanuni grev, genel... Süre Uzatımının Diğer Mali Sonuçları 5.1.
… Devamı