... birlikte, Kurulumuzca değerlendirilmesi istenilen konuların 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Kurulumuzca karara ... tam ve açık bir anlaşmazlığın vücut bulması, bu durumda her ne kadar idaresince görüş talep edilmiş ise de, adı geçen Kanun’un Ek 2 nci maddesi ile somut anlaşmazlık göz önünde bulundurularak karar ...
ek h 4 - Arama Sonuçları
… Devamı
7.4.3): Yeterlik bilgileri tablosunda 2022 ve 2023 yıllarını esas aldığını beyan etmiş ve bu veriler EKAP-GİB entegrasyonu üzerinden teyit edilmiştir. ... 21'e göre feshetme hakkının saklı olduğunu da eklemiştir.
Hukuk Dairesi'nin 2017/617 E., 2017/4399 K. ... İdare, yüklenicinin edimini ayıplı ve eksik ifa ettiğini belirterek sözleşmeyi tek taraflı olarak...
Sorumlular tarafından yapılan savunma ve ibraz edilen belgeler dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda;2017 yılının ilk 8 ayında 1 adet (Hibrit Sistem Yıkama ve Süpürme Aracı), son 4 ayında ise toplam 3 adet (1 adet Hibrit Sistem Yıkama ve Süpürme Aracı, 2 adet Çöp Kamyonu) aracın eksik çalıştığı tespit edilmiştir.
Yüklenici eksik hakediş için temyize giderken, davalı idare de ceza iadesi (asıl dava) konusunda aleyhine çıkan (106.701,46 TL'lik iade) kararı temyiz etmiştir.
Damga Vergisi Hatası: İstekli, iş deneyimine esas alınması gereken bu toplam fatura tutarı üzerinden (Binde 9,48 oranıyla) damga vergisi ödemesi gerekirken, sözleşmenin eki olan ve sadece 93 TL bedel gösteren EK-37 Yemek Protokolü üzerinden sembolik bir ödeme (1,20 TL) yapmıştır.
...günlük gecikme cezası oranı üzerinden ceza uygulamasının doğru olduğu, bilirkişilerce eksik kalan işin toplam işe oranı üzerinden gecikme cezası hesaplanmasının doğru olmadığı, ısı geri kazanım cihazının yerinde yapılmadığı... ... Şartnamenin 42.
...toplam 95.900,00 TL'nin tahsili istemiyle açılan davada yapılan yargılama sonunda; alınan bilirkişi raporunda saptanan 10.946,55 TL eksik ve ayıplı iş bedeliyle 49.000,00 TL olarak hesaplanan cezai şarta hükmedilmiştir.
Yasal Düzenlemeyle Gelen Affın Kapsamı Ekonomik dalgalanmalar nedeniyle çıkarılan Tasfiye ve Devir yasaları (4735 Geçici 4. ... Ancak olayda henüz kesilmiş bir ceza yoktur.
Yüklenici, idareden kaynaklanan bu ödenek yetersizliği ve hakediş gecikmeleri nedeniyle süre uzatımı ve kalan 15.4 Milyon TL'lik ödeneğin 2022 yılına aktarılmasını talep etmiştir. ... ...ödemelerindeki gecikmeyi hesaplayarak bu gecikmenin işe etkisi oranında yükleniciye süre uzatımı vermesi ve bu sürede eksik harcanan (kullanılamayan) ödeneğin sonraki yıla (2022) aktarılması gerektiğine oybirliğiyle karar vermiştir...








