Danıştay'dan Emsal Karar: İşe Geç Başlansa Bile Sözleşme Bedeli Revize Edilemez! .sözleşmenin, teklif ettiği ... KİK ve İdare Mahkemesi Arasındaki Görüş Ayrılığı KİK, firmanın bu talebini reddeder (2024/UH.I-602). İdare Mahkemesi, firmanın lehine karar vererek KİK kararını iptal eder.
ek bedel talebi - Arama Sonuçları
… Devamı
GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: 1- 417 sayılı Ek İlamın 2. 5 yıl geçerlilik süresi öngörülen bu sözleşmenin “İşin Bedeli ve Ödenmesi” başlıklı 6. ...görülmediği” gerekçesiyle Daire yargılaması sırasında duruşma talebinde bulunan sorumlunun Dairede dinlenilerek, yapacağı...
İşin tamamlanmasından sonra yüklenici, yeni yerin maliyet artışlarına (daha fazla servis yolu, saha içi nakliye, tünel kalıp revizyonları, kule vinç ek maliyetleri vb.) yol açtığını belirterek ek bedel talebiyle dava açmıştır.
...yüklenici (davalı) ile taşeron (davacı) arasında götürü bedelli bir iş için sözleşme imzalanmıştır. ...uk Dairesi, ana yüklenicinin ifaya ekli ceza talebini reddeden yerel mahkeme kararını onamıştır. sayılı kararı , bu yaygın soruna net bir yanıt vermektedir.
...imalatlara, o imalat karşılığı için belirlenen pursantaj bedeli düşülerek ödemede bulunulduğu tespit edilmiştir... anahtar teslim , götürü bedel , iş eksilişi , pursantaj
...ilişkin görüş ve talebi; İdare yazısı ve eklerinden özetle; örtü elemanları ve otopark üstü örtü elemanlarının proje ve detaylarda gösterildiği şekilde badem profil uygulamasının yapıldığı, bu imalatlar yapılırken sözleşmenin 8 inci maddesi gereği proje detaylarının dikkate alındığı, dolayısı ile membran imalatının sözleşme bedeline dahil...
Dolayısıyla, gecikme cezası talebinin tümüyle reddedilmesini doğru bulmamıştır. ...isteyemeyeceği ve yüklenicinin yaptığı kısmi imalatların bedelinin nasıl hesaplanacağı, karmaşık hukuki sorunlardır... Cezai Şart (Mülga BK 158): Cezai şart, ifaya ekli ceza ve ifa yerine ceza olarak ikiye ayrılır.
Proje Metraj Hatası Götürü Bedele Dahil mi? Götürü bedel, projede tanımlanan işin yapım bedelidir. 12) gerekçelerinin arkasına sığınması, ciddi hak kayıplarına yol açmaktadır. 12) gereği metrajı kontrol etmiş sayılacağını savunarak talebi reddetmiştir.
quot; Yüklenicinin Üç Talebi: Fiyat Farkı, Gecikme Cezası İadesi ve İmalat Bedeli... Yüklenici, bu bekleme süresi nedeniyle oluşan maliyet artışları için fiyat farkı talep etmiştir. Isı geri kazanım cihazı bedelinin ödenmesi kararını da onamıştır.
İdarenin görüş ve talebi; 21/01/2022 tarihli gerekçe raporu ve yeni birim fiyat tespiti tutanağına istinaden, yapılacak imalatların bedellerinin toplamının 160.074,60 TL olarak hesaplandığı, iş ... davette bulunulduğu ancak anlaşma sağlanamadığı belirtilmektedir.







