Yine YİGŞ’nin 6 ncı maddesinin 7 nci fıkrasında, “Zorunluluk halinde, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla yükleniciye teslim edilmiş olan işyerlerinde değişiklik yapılabilir.

YİGŞ uyarınca iş artış oranının yasal sınırları aşması, idareye sözleşmeyi feshetme değil, tasfiye etme yükümlülüğü getirir. ... Ortak kusur olan hallerde, sözleşmeden kaynaklı hakların kullanılabilme imkanı olmadığı için, sözleşmenin taraflarının bu yönüyle azami dikkat etmesi uygun olacaktır.

Mahkemenin Tespiti: Tarafların Ortak Kusuru Yüklenici, feshin haksız olduğunu ve teminatın iadesini talep ederek dava açmıştır. ... Bir okul yapım işinde idarenin %10'u aşan iş artışına rağmen sözleşmeyi tasfiye etmemesi ve yüklenicinin de işi %25 seviyesinde durdurması üzerine sözleşme feshedilmiştir.

Bu değerlendirme sonucunda, o bölgede yılın belirli bir döneminde (örneğin 20 Kasım – 05 Nisan arası) teknik olarak çalışmanın mümkün olmayacağı kabul edilir. ... Bu dönem için ayrıca süre uzatımı talep edilemeyeceği bilinmelidir.

...bulunmadığı kabul edilmektedir. Yol Yapım İhalesinde Ehliyet Tartışması Karayolları tarafından 21/b usulüyle yapılan bir yol yapım ihalesine davet edilmeyen bir firma, ihalenin açık ihale usulüyle yapılması gerektiğini savunarak iptal davası açmıştır.

Kurul, idarenin başvuru sahibi ile sözleşme imzalamama ve bir sonraki en avantajlı teklif sahibine yönelme kararını hukuka uygun bulmuştur. ... Sözleşmeye davet yazısında belirtilen tüm belgelerin (özellikle iş ortaklığı sözleşmesi gibi noter onayı gerektirenlerin) mevzuatın aradığı tüm unsurları içerdiğinden emin olunmalıdır.

Sonuç: Firma, sözleşmeliyken alamadığı bir bedeli, sözleşmesiz (fiili) çalıştığı dönem için talep edemez. ... Eğer sözleşmenizde Belediye ücretsiz taşıma bedellerini Aile Bakanlığı'ndan alıp işletmeciye öder gibi açık bir hüküm yoksa, bu bedeli sonradan talep edemezsiniz.