114460 W bağlantı gündeki meskûn mahal dışı enerji talebinizin karşılanabilmesi için söz konusu bölgede AG gerilim seviyeli aşağıdaki... ...geçici kabulünün yapılması ve kesin hakedişlerinin ödenmesi talebini yinelediği, Yapı denetim görevlilerinin 25/05/2021 tarihli işin sözleşmesi ve eklerine uygun olarak 29/04...

...yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların... İşin niteliğinin gerektirdiği hallerde, kendi malı olması gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipman fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir.

...savunmasında süre uzatımına idarenin sebep olmadığını, aksine kontrol firmasının yaptığı denetimlerde işin süresinde davacı firma tarafından bitirilemeyeceğinin tespit edildiğini... maddelerinde ise; varsa sözleşme dışı imalâtların bedellerinin hesaplanmasına ilişkin yöntem ve şartlar belirlenmiştir.

c) Yapı denetim görevlisi, yüklenici veya vekili ile birlikte işin gidişine paralel olarak daha... Yüklenici incelemesini daire dışında yapmak isterse kesin metraj ve hesapların asıl olmayan suretlerinden bir takımı kendisine verilir.

...alan alanda faaliyet gösterilmiş gibi müvekkile hakediş ödendiğini, bu haliyle sözleşme dışı yaptırılan işin bedeli, sözleşmede yer alan bölgede yapılmış iş gibi gösterilerek... ...yerine getirmediği, feshin haklı nedene dayandığı, bilirkişi raporunun ayrıntılı ve denetime elverişli olduğu anlaşılmakla davacının istinaf itirazları yerinde görülmediğinden...

...sorumluluk yükleyen herhangi bir hüküm bulunmadığını, Mali sürecin dışına çıkarılan üst yöneticilerin, bu süreçte var olan gözetim ve izleme yükümlüğünü de yukarıda bahsedilen genelgeler, genel yazılar, duyurular, bürokratlarla yaptığı genel toplantılar, teftiş ve denetim birimi faaliyetleri ile zaten yerine getirdiğini, Burada da amaçlananın...

...imalatların, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmasında sorumlulukları olduğu, yapı denetim görevlilerinin talimatı ile farklı yapılan bu imalatların Yapım İşleri Genel... ...ve hükümler birlikte dikkate alındığında; Bahse konu imalatların idarenizin bilgisi dışında yapılması halinde ise, yüklenici projelerde kendiliğinden hiç bir değişiklik...

...yerine getirilmesi için, ister kalıcı, ister geçici nitelikte olsun, gereken bütün denetim, muayene ve testleri yaptıracak ve işçilik, malzeme, tesis, ekipman vb. ...esaslı olarak iş süresince idareye teslim edileceği ve yüklenici tarafından ihale konusu iş dışında başka bir işte kullanılmalarının söz konusu olmayacağı, bu koşullar altında...