...belirtilen iş teslim süresinin çok ötesinde bir tarihte hazırlanmış olduğu, açıklanan sebeplerle geç teslimden dolayı davacı-karşı davalı yüklenicinin %100 kusurlu olmadığı, gecikmenin tarafların karşılıklı hatalarından kaynaklandığı, işin toplam bedelinin 183.400,00 USD olduğu ve gecikme sebebiyle en yüksek ceza %10 oranında olabileceğine...

Belediyeye ait araçların muayenelerinin zamanında yaptırılmaması nedeniyle belediye bütçesinden gecikme cezası ödendiği görülmüştür. Muayene süresi geçirilen her ay için muayene ücreti, yetki verilen gerçek veya tüzel kişi ya da işleticiler tarafından, %5 fazlası ile tahsil edilir...&

...süre içinde teslim edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmadığının tespiti üzerine teslim süresi sonuna kadar teslim için bir hak daha tanıması, son teslim tarihine kadar malın teslim edilmemesi hâlinde ise 10 günlük ek süre verilerek gecikme cezasının uygulanması gerektiği açık ise de; ihale ile teslim edilmesi gereken malın kullanılmış...

maddesinde, yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi şartının gerçekleşmediği, yine ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi durumunun da gerçekleşmediği sonucuna varılmıştır.