...olup, yüklenicinin temerrüdü sonucu sözleşmenin feshi nedeniyle uğranılan menfi zarar, cezai şart alacağı, teminat güncelleme fark bedeli, fazladan ödenen imalât bedeli alacaklarının... ...Dosya kapsamı ve mahkemenin kabulüne göre, davalı yüklenicinin uyarıya rağmen işi süresinde tamamlayıp teslim etmemiş olması sebebiyle, davacı iş sahibinin haklı fesih...

...hükümlerine uygun olarak düzenlenmediği, özel aykırılık hallerine ilişkin uygulanacak ceza oranları ve tutarları, özel aykırılık sayıları, özel aykırılık halleri ve sözleşme... ...yayımlanan 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde “ Taşıtlar, kullanım süresi ve maliyet analizleri dikkate alınarak en ekonomik yöntemle edinilecektir.

...dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler dahil yeterlik sertifikası üzerindeki bilgiler; yeterlik sertifikası... Başvuruya konu ihalenin Konya Cezaevi Müdürlüğü tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilen “21 Kalem Meyve...

...projeleri doğrultusunda işi 240 günde bitirmeyi taahhüt ettiği, imalat zorluğu nedeniyle cezasız süre uzatımı talebinin uygun bulunmadığı, .. İşe ait sözleşme eki YİGŞ’nin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “(