...sözleşme bedelli Beyçayırı Stadı Sentetik Çim Kaplama İşiyle ilgili olarak gerekli gecikme cezasının kesilmemesi nedeniyle … TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. İşin süresi, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 80 (seksen) takvim günüdür.

maddesine göre cezalı çalıştığı ve söz konusu işle ilgili çalışmaların en kısa zamanda yapılması... ...2012 tarihinde dolduğu, gecikmeye mahal vermeden söz konusu işle ilgili çalışmaların süresi içerisinde müdürlüğe gönderilmesi gerektiğinin belirtildiği, ancak davacının...

Temyiz Yoluna Başvuranlar Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili temyiz isteminde bulunmuştur. ...ve talep hakları saklı kalmak kaydıyla davalı idareye karşı yapılan ve müvekkiline cezai kesintiler sebebi ile ödenmeyen hakedişlerin ve idareden olan sair alacakların (KDV...

... açılmış; İdare Mahkemesi'nce; dava konusu ihalede sözleşme uyarınca malın teslim süresinin 180 gün olarak belirlendiği, sözleşmenin 02.02.2007 tarihinde imzalandığı ve ... seçilen TÜBİTAK, TSE ve ODTÜ ile yapılan yazışmalardan kaynaklı olarak toplam 46 günlük cezasız ek süre verildiği, 03.08.2007 tarihinde sona eren 180 günlük normal süreye 46 günlük ...