Gecikme cezası oranı sözleşmede belirlenmemişse Sözleşmede gecikme cezası oranı belirlenmemişse, yükleniciden gecikme cezası kesilmesinin mümkün olmadığı, ancak bu durumda kamu görevlilerinin sorumluluğunun söz konusu olacağı, şeklinde görüşler varsa da bu görüşe katılmak mümkün değildir.
ceza kesilmesi - Arama Sonuçları
… Devamı
...dokümanında belirtilen araçların çalıştırılmaması nedeniyle hizmetin aksayıp aksamamasından bağımsız olarak sözleşmede belirtilen cezaların kesilmesi gerektiği, sözleşmede öngörülen cezaların kesilmemesi nedeniyle kamu zararı oluştuğu gerekçeleriyle ilişilecek bir husus bulunmadığına ilişkin hüküm bozularak dosyanın Dairesine...
Kararın İlgili Kısmı Sorumlular, kesilmesi gereken gecikme cezasını kesmişler ve tahsilat için ilgili birimlerin harekete geçmesini sağlayarak sorumluluklarını yerine getirmişlerdir.
Teknik şartnamede belirtilen aykırılık halleri oluşmasına rağmen kesilmesi gereken cezaların kesilmemesi sonucu kamu zararı oluşmuştur. Olayın Arka Planı: 60 Servis Aracı Model Yılı ve Motor Gücü Şartını Sağlamadı Bir İl Müdürlüğü, personel taşıması için ...
Risk: Bu konu Yargıtay içinde bile tartışmalı (karşı oy) olmakla birlikte, yükleniciler için cezanın kalan iş bedelinden kesilmesi gerektiğine dair güçlü bir emsal teşkil etmektedir.
Kararın İlgili Kısmı Sorumlular, kesilmesi gereken gecikme cezasını kesmişler ve tahsilat için ilgili birimlerin harekete geçmesini sağlayarak sorumluluklarını yerine getirmişlerdir.
quot; Olayın Arka Planı: Eksik Gecikme Cezası ve Savunma Bir üniversite yapım işinde, denetçiler işin süresinde tamamlanmaması nedeniyle kesilmesi gereken gecikme cezasının eksik hesaplandığını tespit etmiştir.
Dairesinin 23.2.2023 tarih ve 10896 sayılı kararı) Teknik personelin meslek odası kayıt belgeleri teknik personel taahhütnamesi ve diplomalar ile birlikte idareye sunulmamış olmakla birlikte, teknik personelin meslek odası kayıtlarının bulunduğu anlaşıldığından ceza kesilmesine gerek olmadığı.
(Sayıştay Temyiz Kurulunun 08.01.2013 tarih ve 36028 sayılı kararı) Sözleşmede belirtilen deneyim süresinden daha az deneyime sahip teknik personelin iş başında bulundurulması halinde sözleşmede öngörülen cezanın kesilmesine gerek olmadığı.
Sayıştay denetçisi, Kritik Yol Diyagramı sunulmadığı için süre uzatımının usulsüz olduğunu ve gecikme cezası kesilmesi gerektiğini belirterek kamu zararı bulmuştur.







