Cezalı çalışma süresi, varsa süre uzatımları da dahil olmak üzere, yüklenicinin sözleşmeye göre işi bitirmesi gereken tarih ile geçici kabul itibar tarihi arasında geçen süredir. Cezalı çalışma süresince, havanın fen noktasından çalışılmaya uygun olmayan dönemi ve resmi tatil günleri için de gecikme cezası uygulanır.

YİGŞ’ye göre, cezalı çalışma süresi; varsa süre uzatımları da dahil yüklenicinin sözleşmeye göre işi bitirmesi gereken tarih ile geçici kabul itibar tarihi arasında geçen süredir.

Yargıtay'dan Akde Tahammül Süresi, & Ancak, idarenin kamulaştırma işlemlerini tamamlamaması nedeniyle köylüler şantiye bölgesinde çalışmaya izin vermemiştir. quot;Makul Bekleme Süresi Kararı: İdare Kamulaştırmayı Bitirmezse Yüklenici İşi Feshedebilir!

...yapılan altyapı çalışmalarının beklenmesi nedeniyle “işi engelleyici bir sebebin” oluştuğu, bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana geldiği, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olduğu ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olduğu, bu nedenle işin süresinin uzamasının...

İşin süresinin hesaplanmasında, havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmeyeceği sözleşmede belirtilir.

YFK Kararı: İdareden Kaynaklı Süre Uzatımında Çalışılmayan Dönem Hesabı (YİGŞ 29/9) Yapım işi sözleşmelerinde, işin süresi hesaplanırken havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan (kış) dönemi dikkate alınır ve sözleşmeye bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez (Sözleşme Md.

YFK Kararı: İdareden Kaynaklı Süre Uzatımında Çalışılmayan Dönem Hesabı (YİGŞ 29/9) Yapım işi sözleşmelerinde, işin süresi hesaplanırken havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan (kış) dönemi dikkate alınır ve sözleşmeye bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez (Sözleşme Md.

maddesine göre havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler 01.11-15.04 arası (165 gün) olarak belirlenmiştir. Sözleşme süresi hesaplanırken kış dönemi zaten dikkate alınmış olsa da, idare kusuruyla verilen...