...İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nce 25/09/2013 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen... ...davranışının tespit edildiği tarihten itibaren 45 günlük sürenin aşıldığı yönündeki iddianın...

14.11.2022  E. 2022/587, K. ...olan 11/03/2019 tarihi yerine kararın ilgiliye bildirim tarihi olan 13/07/2019 tarihinin dikkate... ...Sözleşme hükümlerine göre yüklenilen işi süresinde yerine getirmeyen davacının tüm kamu... maddesi, 4735 sayılı Kanun'un 20.

...artışına ilişkin yeni birim fiyatlara ve 41 günlük süre uzatımına itirazının olmadığı... ...2021, işyeri teslim tarihinin 04/08/2021, işin süresinin 650 takvim günü ve işin bitim tarihinin... 04/08/2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

...geçici 4 üncü maddesine istinaden verilen 180 günlük süre sonrası 1. 60,3 luk ödeme yapıldığı, bu tutarın % 20,8 inin ihzarat malzemesine karşılık,  %

...gün ek süre istediği, idarece kendisine 90 günlük cezalı ek süre verildiği, bu sürenin... 15.1.2013, E. 2011/3799, K.

...maddesinde, işin Sözleşme’ye uygun olarak süresi içinde tamamlanmaması halinde gecikilen... ...uzatımı dahil tamamlanması gereken tarihin 30.04.2021 olduğu görülmektedir. ...gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanacağı, cezalı...

A.Ş.nin 30/04/2021 tarih ve E. ...tesliminin 11/11/2019 tarihinde yapıldığı, süresinin 1600 gün ve ilk iş bitim tarihinin... Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 2019    ...sınırlamalar, ihtiyaç önceliği gibi etkenlere göre günlük, aylık ve toplamda yılı ödeneğini...

...aracılığı ile ihtarname gönderilmesine ve 30 günlük süre tanınmasına karşın herhangi... ...bilirkişi raporlarında, davacı şirketin malı süresinde teslim edememesine davalı Karayolları... 2010/2409 K. 2015/2657 T. 25.6.2015)  

...Altınpark Yüzme Havuzu Yapım İşi ” nde; 2021 yılı ödenek yetersizliği ve geçici hakedişlerin... ...İş programları” başlıklı 17 nci, “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı... ...sözleşmede belirtilen yılı ödenek dilimlerini, günlük ve aylık iş kalemlerini gösterir ayrıntılı...