Temel endeks ve güncel endeks olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “ÜFE Genel” sütunundaki sayı esas alınarak fiyat farkı hesaplanır.” Hükümleri yer almaktadır.

(2)  Yeni fiyatın tespitinde iş kalemi veya iş grubunun niteliğine göre aşağıdaki sıralamaya uyularak oluşturulan analizlerden biri kullanılır: a)    ...konuda bir oran belirlenmemiş ise, oluşturulan kâr ve genel gider hariç analiz tutarına %10 oranındaki yüklenici karına ilave olarak %15 oranına kadar idare ve yüklenicinin anlaştığı...

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile taraflar arasında 03.11.2015 tarihinde 2015/102626 ihale kayıt numarası ile ...

...tekraren bildirdiği ve 13/12/2021 tarihli dilekçesi ile idareden, konunun Yüksek Fen Kurulu’na iletilmesini istediği, Taraflar arasında 29/12/2021 tarihli anlaşmazlık tutanağı düzenlenerek konunun idarenin 11/01/2022 tarihli ve 1910921sayılı yazısı ile Başkanlığımıza iletildiği, Görülmektedir.

Direkleri Demontajı için fiyat teklifi verildiği, Şantiye sahasında bulunan farklı tipteki ( AD2-110/20 . Direkleri Demontajı için fiyat teklifi verildiği, Şantiye sahasında bulunan farklı tipteki ( AD2-110/20 .

10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı ... Sözleşmeleri Kanunu’nun ek 1 inci maddesi ile verilen görev ve yetkileri yerine getirmek, Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.

... a) bendi gereğince ihalenin iptaline, (Kamu İhale Kurulunun 07.09.2022 tarih ve 2022/UH.II-1078 sayılı kararı) Fiyat farkı verilmeyeceği ifade edilen hizmet alım işinde sözleşme tasarısının ... SUT kodu ve güncel SUT puanlarından ödeme yapılacaktır.” hükmünün yer alması fiyat farkı verileceği anlamına geldiğinden dolayı iki hüküm arasında çelişki mevcuttur ...

Yüklenicinin görüş ve talebi; 10/02/2022 tarihli anlaşmazlık tutanağında özetle; işin yürütülmesi sırasında düzenlenen geçici hakediş ödemelerinde yaşanan gecikmeler sebebi ile idaresince verilen 90 ve 120 gün süre uzatımına istinaden taraflarınca hazırlanan revize iş programlarının aylık ve yıllık ödeneklerinin...

...Mahkemesi'nce; Dairemizin 08.10.2012 tarih ve E:2012/2069, K:2012/2364 sayılı bozma kararına uyularak; davacı şirketin, ihaleye teklif verirken sunduğu iş deneyim belgesinin şirketin yarıdan fazla hissesine sahip ortağı K1'a ait olduğunu, söz konusu hisse oranını teminat süresince (kesin kabule kadar) muhafaza edeceğini taahhüt etmesine...

Bu değişiklik üzerine düzenlenen ilk hakediş olan 10 numaralı hakedişte revize program hayata geçirilmiş, sadece ilgili hakedişte değil daha önceki 9 hakedişte hesaplanan ve yüklenici tarafından kabul edilen fiyat farkları da yeni iş programına göre revize edilerek yükleniciye ödemede bulunulmuştur.