...temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla... Davalının süre yönünden bir zararı var ise bu konuda yetkili elemanlarına rücu etmek hakkı saklıdır. Süre uzatımının hatalı verildiği gerekçesiyle gecikme cezası kesilemez.

... nicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 15/10/2020 tarihli dilekçesinde; işyeri tesliminin 12/04/2019 tarihinde yapıldığı, ihale ... Farkına İlişkin Esaslar” ın 9 uncu maddesine göre yeni süre uzatımı neticesinde hazırlanan revize iş programına göre uygun ...

Yüklenicinin görüş ve talebi; 14/10/2021 tarihli dilekçesinde özetle; işin sözleşmesine göre idari şartnamenin... ...sebepler veya idarenin kusuru nedeniyle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan... ...Sarî Restorasyonu ” işinin tamamında mı yoksa uzatılan sürede mi fiyat farkının hesaplanıp hesaplanmayacağı, hangi...