Tebliğ, idarelerin süre uzatımı başvurularını nasıl değerlendirmesi gerektiği ve mücbir sebep başvurularında hangi şartların aranacağı... ... ...süre uzatımı halleri dışında, yüklenicinin işi süresinde bitirememesi durumunda, idare en az on gün süreli yazılı ihtar yaparak gecikme cezası... ... Cezalı çalışma süresince, havanın fen noktasından çalışılmaya uygun olmayan dönemi ve resmi tatil günleri için de gecikme cezası uygulanır. ... ...hiçbir durumda, ilk sözleşme bedelinin yüzde 15'ini...

...yürürlük: 18/08/2019) ilk sözleşme bedelinin ……… ... ...verilmiş ise süre uzatımına göre belirlenen tarihte tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen her gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır. ... ... ...hareketle mahkemece 28 gün üzerinden gecikme tazminatına...

Hatalı Süre Uzatımı Gecikme Cezasını Engeller mi?

Verilen bu haksız süre uzatımı nedeniyle, kesilmesi gereken gecikme cezası kesilmemiş ve kamu zararına yol açılmıştır.

Gecikme cezası, sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri dışında, yüklenicinin işi zamanında bitirmemesi durumunda uygulanır. ... Ancak, kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, ceza sadece bitirilmeyen kısımlar için uygulanır ve bu durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden ceza hesaplanmaz.