Süre uzatımı verilerek bu cezanın kesilmemesi kamu zararı olarak nitelendirilmiştir. Fiyat Farkı Hakkı Doğar: İdare kaynaklı hakediş gecikmesi nedeniyle verilen süre uzatımı, yükleniciye aynı zamanda Fiyat Farkı Esasları kapsamında revize iş programı yapma ve uzatılan süre için fiyat farkı alma hakkını da kazandırır.

Fiyat farkının verilmeye başlandığı iş bitim tarihi, süre uzatımı süresi içerisinde yeni birim fiyatlı iş kalemlerin fiyatını belirlemede önem taşımaktadır. Makalemizde süre uzatımına bağlı fiyat farkı ile süre uzatımı süresince yeni birim fiyatın nasıl oluşturulması gerektiği incelenmiştir.

Yoğun Kış Şartları Gerekçesi Süre Uzatımı İçin Yeterli mi? quot;kar çok yağdı gibi gerekçelerle sonradan süre uzatımı verilmesi, doğrudan kamu zararı doğurur. Sayıştay'ın Emsal Kararı Yapım işlerinde süre uzatımları, idareler ve yükleniciler arasında sıkça anlaşmazlığa neden olan kritik bir konudur.

Bu durum, hem maliyet artışlarına hem de süre uzatımı taleplerine yol açarak projeleri çıkmaza sokabilmektedir. Sayıştay'ın İdare Kaynaklı Gecikme Yorumu Denetim raporundaki bir diğer iddia, yüklenicinin süre uzatımı talebini 20 günlük yasal süre içinde yapmadığı yönündedir.

dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. Bu hükme göre idare, verdiği süre uzatımının kışa denk gelmesi halinde, yapılacak işin özelliğine göre (örn: kışın kaba inşaat veya dış cephe yapılabilir mi?) çalışılamayacak günleri dikkate alarak süreyi belirlemelidir.

dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. Bu hükme göre idare, verdiği süre uzatımının kışa denk gelmesi halinde, yapılacak işin özelliğine göre (örn: kışın kaba inşaat veya dış cephe yapılabilir mi?) çalışılamayacak günleri dikkate alarak süreyi belirlemelidir.

Bu madde, idarenin kendi yükümlülüklerini (projelerin onaylanması vb.) yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi halinde, bu durumun taahhüdün ifasına engel olması ve yüklenicinin bu engeli aşamaması şartıyla, gecikilen süre kadar uzatım verileceğini amirdir.

Kamu ihale sözleşmelerinde idarenin hakediş ödemelerini geciktirmesi, Yüksek Fen Kurulu ve Yargıtay kararlarıyla bir süre uzatım sebebi olarak kabul edilmektedir. Analizin Sonucu Hakediş gecikmesi süre uzatımı sebebi olsa da, uzatılacak süre gecikilen gün sayısı kadar değildir.