İstekli, 10 günlük sürenin sonunun (07.04.2025), teklif geçerlilik tarihini aştığını, idarenin süre uzatımı istemediğini, bu nedenle sözleşme imzalama zorunluluğu olmadığını belirterek imzalamamıştır. İdarenin Hatası: İdareler süreleri takip etmek ve bitmeden uzatım talep etmek zorundadır.

Bu durumda yüklenici, işe fiilen başlayamadığı için süre uzatımı talep etme hakkına sahip olur. İdareden kaynaklı gecikmeleri veya mücbir sebepleri zamanında ve usulüne uygun olarak belgeleyip süre uzatımı talep etmek, projeyi finansal olarak sağlıklı bir şekilde tamamlamanın anahtarıdır.

geçici kabul teminat süresi , mektubun nakde çevrilmesi , süre uzatımı teminat , teminat güncelleme , Teminat mektubu süresi

İdareler (Teknik Birimler) için: Bir yapım işinde süre uzatımı verildiğinde veya geçici kabul süreci uzadığında, ilk yapılması gereken işlem kesin teminat mektubunun vadesinin yeni iş bitim tarihini (ve kesin kabul sürecini) kapsayacak şekilde güncellenmesini sağlamaktır.

Mahkemenin Reddi: İdare Süre Uzatımı Vermiş, Beklemelisin Davalı ana taşeron, kamulaştırmadan idarenin sorumlu olduğunu savunmuştur. İdarenin bu imkansızlığı gidermek yerine sürekli süre uzatımı vermesi, yüklenicinin ahde vefa ilkesi gereği ne kadar beklemesi gerektiği sorununu doğurur.

Süre uzatımı neticesinde belirlenen yeni iş bitim tarihinin havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi içindeki bir tarih olması halinde, bu döneme ait sürenin söz konusu yeni iş bitim tarihine eklenmek suretiyle nihai iş bitim tarihinin belirlenmesi gerekmektedir.

Yapım işlerine ait tip sözleşmenin “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9’uncu maddesinde, sözleşme süresinin hesaplanmasında, havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatiller dikkate alındığından bu nedenlerle süre uzatımı verilemeyeceği, aynı maddenin havanın fen dipnotunda ise;  “

Bu, idarenin kusurundan kaynaklanan bir gecikme olduğu için yükleniciye süre uzatımı hakkı tanır. Bu durumda yüklenici, işyerini geç teslim aldığını gerekçe göstererek süre uzatımı talebinde bulunamaz. sözleşmenin feshi , süre uzatımı , Yapım işleri , Yer teslimi

Bu durumda, yüklenici işyerini geç teslim aldığını gerekçe göstererek herhangi bir süre uzatımı talebinde bulunamaz. Bu gecikme, işin tamamının veya bir kısmının zamanında bitirilmesini engelliyorsa, yükleniciye gecikmeyi karşılayacak şekilde süre uzatımı verilir.