...bitirilmemesi durumunda uygulanacak gecikme cezasının söz konusu İşe uygulanması hukuki olmayacaktır. İdarenin Bütçesi Tükendi, %80'de Fesih Kararı Aldı Bir... ... ...iş programının gerisinde kalınması durumunda yükleniciye ceza uygulanmasına dair (taraflar arasında sözleşmede...

Yargıtay Kararı: Fesih Varsa, İfaya Bağlı Ceza (Gecikme Cezası) Yoktur Yargıtay 15.

...2014 tarihinde alt yükleniciye eksik işler var diyerek bir ihtarname göndermiş ve gecikme cezası talep etmiştir...

...bitmesi gereken tarihte tamamlanmamış olması halinde gecikme cezası uygulanacaktır. ... ...nedeniyle yükleniciye ihtar çekilmişse ve nihayetinde ihtarlı sürenin sonunda sözleşme feshedilmişse ihtar tarihi ile fesih tarihi arasında geçen süre için gecikme cezası kesilmesi...

Bunun üzerine, yükleniciye 4735 sayılı Kanunun 20 ... sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası işin varsa süre uzatımları da ... ... ...farklılık göstermesi nedeni ile Yargıtay kararlarında ceza uygulanacak süre konusunda sözleşmenin feshedilip feshedilmemiş... ... ...beklemek zorunda kalmış ve böylece cezalı süre olarak nitelenen bu süre için fesihten öncesine ait olmak üzere gecikme...

Aksi halde yükleniciye ceza uygulanacaktır.

...tarafından davacıya 25 takvim günü cezasız ek süre verilerek 23... ... ...sözleşmenin 25.1 maddesi, idarenin kusura dayalı fesih yapabilmesi için yükleniciye en az 10 gün süreli ve nedenleri...

Fesih Gecikme Cezasının Tamamını Engeller mi? ... ...feshetmiş ve yükleniciye yaptığı fazla ödemelerin iadesi ile birlikte, sözleşmede yer alan gecikme cezasının da...