...quot;potansiyel riskleri öne sürerek teminatı iade etmekten kaçınabilmektedir. ... quot; Olayın Arka Planı: Teminatın İadesi Talebi Bir hizmet alımı yüklenicisi, idarenin sözleşmeyi feshetmesinin ardından, idareye verdiği iki adet teminat mektubunun hükümsüzlüğünün tespiti, iadesi ve bu...

Ancak yüklenicinin iş programının gerisinde kalması, idareye her zaman iş bitim tarihini beklemeden sözleşmeyi feshetme ve yasaklama talep etme hakkı verir mi?

KİSK’in “Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi” başlıklı 19’uncu maddesine göre; “Sözleşme ... in 17’nci maddesinin (b) bendinde ise, “Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç hakkında 20 ve 22 nci maddeye göre işlem ...

d) bentlerinde sayılan hallerin gerçekleştiği iddiası ile yüklenicilerin tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetmeleri mümkün müdür? ... İdarelerin mücbir sebep hallerini gerekçe göstererek sözleşmeyi feshetmeleri mümkün müdür? ... Öncelikle yüklenicilerin haksız fesih sebebiyle uğradıkları zararı talep etme hakları vardır.

...Yasak Fiiller Sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki yasak fiil veya davranışlarda bulunmak, idareye sözleşmeyi feshetme hakkı tanır: Hileli İmalat: Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme... ... ...üzerine, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen durumun devam etmesi halinde sözleşme feshedilir.

Hakedişini alamayan taşeron işe devam etmemiş, bunun üzerine ana yüklenici sözleşmeyi eylemli olarak feshederek işin kalan kısmını başka bir taşerona vermiştir. ... Bir yandan ifadan vazgeçip sözleşmeyi feshederken, diğer yandan hala ifaya bağlı olan bir cezayı (gecikme cezası) talep etmek hukuki bir çelişkidir.

İdarelerin, bu talep yetersizliğini bir gerekçe olarak kullanıp sözleşmeyi feshetmesi ve yükleniciye 4735 sayılı Kanun'un 24. ... Yükleniciler için: İdarenin talep yok diyerek işi erken feshetmesi durumunda, %5 iş eksilişi tazminatı talep etme hakkınız bulunmamaktadır.

İdare, taahhüdünü ihale dokümanına uygun olarak yerine getirmediği gerekçesiyle sözleşmeyi feshetmiş ve yüklenicinin 1 yıl süreyle yasaklanmasına karar vermiştir. ... İdari mahkemeler, adli yargıdaki feshin haklılığına ilişkin davanın kesinleşmesini beklemeden yasaklama işlemini (özellikle de adli yargıdaki kesinleşmemiş bir karara dayanarak) iptal etmemelidir.