quot; Salgın Hastalığın Sözleşme İfasına Etkisi Yüklenici, coronavirüs salgını nedeniyle yemek hizmeti borcunu ifa etmesinin imkansızlaştığını ileri sürerek sözleşmeyi feshetmiştir.
sözleşmeyi fesh etme - Arama Sonuçları
… Devamı
İdarenin sözleşmeyi KİK kararı veya mahkeme kararı üzerine feshetmesi halinde, idareye yüklenebilecek bir kusur olmadığından dolayı, idareden kar kaybına yönelik bir talepte bulunulamayacağı.
İdare bu talebi reddetmiş, yükleniciye çalışmalara devam etmesi yönünde ihtarlar göndermiş, sahada çalışma yapılmadığını tespit edince de 31/03/2022 tarihinde sözleşmeyi feshetmiş ve akabinde 1 yıl süreyle ihalelerden yasaklama kararı tesis etmiştir.
Yükleniciden Kaynaklanan Fesih Halleri Yüklenicinin sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme imkanı, 4735 sayılı Kanun’da iki ana sebebe bağlanmıştır: Mücbir sebepler ve mali acz. ... İhtarname Zorunluluğu: Gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde sözleşme feshedilir. ... maddesi uyarınca sözleşmeyi fesheder.
Özellikle yüklenicinin işi zamanında bitirememesi veya imalatları durdurması gibi durumlarda, iş sahibi sözleşmeyi feshedebilir. ... Yargıtay, bu 30 günlük feshedilemeyen süre için davacının gecikme cezası talep etmesinin mümkün olduğunu belirtmiştir.
İş sahibi, ihtarname çekerek sözleşmeyi feshetmiş ve yükleniciye yaptığı fazla ödemelerin iadesi ile birlikte, sözleşmede yer alan gecikme cezasının da tahsilini talep etmiştir. ... Firmalar İçin Öneri: Yükleniciler, sözleşme feshinde gecikme cezası istenemez kuralına güvenmemeli, sözleşmede ihtar süreleri için özel bir ceza olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir.
maddesinde, Aşağıda belirtilen hâllerde idare sözleşmeyi fesheder: a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve ... nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 25 ... ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir." ...
Yükleniciler, idarenin fesih işlemini ortadan kaldırarak sözleşmeyi canlandırmayı ve işe devam etmeyi amaçlamaktadır. ... İdare, yüklenicinin edimini ayıplı ve eksik ifa ettiğini belirterek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmiştir. ... Bu feshi iptal ettirerek sözleşmeyi canlandırmak mümkün değildir.
...idare sözleşmeyi fesheder: a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi...
... nakit akışı sağlanacağının öngörüldüğü, davalının sözleşmeyi mücbir sebep nedeni altında haksız olarak feshettiği anlaşılmış, bilirkişi heyetinin raporunda belirttiği üzere ... tazminatı alabileceği bildirilmiş, davacı taraf talebini ıslah etmediği anlaşılmakla davanın taleple bağlı kalınarak kabulü ...