...Karar No:2020/3585 nolu kararı) Sözleşmenin feshine bağlı olarak tesis edilen kesin teminatın... ...n birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca sözleşmenin feshedilmesine ilişkin işlem... HUKUKİ DEĞERLENDİRME : 2577 sayılı Kanun'un 2. ...sözleşmenin imzalanmasından sonraki sürece ilişkin olan dava konusu uyuşmazlığın adli...

...rağmen işin süresinde tamamlanmadığının belirtildiği görülmekle birlikte dosyada yer alan söz konusu işlemlere ilişkin belgeler incelendiğinde, davacıya yapılan bildirimlerin, Kanunda öngörülen unsurları ihtiva eden ve sözleşmenin feshine yönelik bir ihtar yazısı niteliğinde olmadığı görüldüğünden davacı belediyenin bu iddiası yerinde...

...kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.” ve Yine aynı Kanunun “Sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeler” başlıklı 22 nci maddesinde: “19 uncu maddeye göre yüklenicinin fesih talebinin idareye intikali, 20 nci maddenin (a) bendine göre...

...bulunmadığı gerekçesiyle, davanın kabulüne ilişkin ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak... ...ilaveten; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na dayalı olarak çıkartılan ve 15.06... ...olduğunu ileri sürerek taraflar arasındaki sözleşmenin 14.2 maddesine malın teslimi...

...fiyat farkının hesaplanarak tahsili istemine ilişkindir. ...karara karşı davalı iş sahibince istinaf kanun yoluna başvurulmuş, .. Sözleşmenin 14.2.

mücbir sebep , sözleşmenin feshi , tasfiye , tazminat ...merciler tarafından düzenlenmiş mücbir sebebe ilişkin herhangi bir belge bulunmadığı, tüm... ...olarak, 4735 sayılı Kamı İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek...

...tarafından 20/10/2010 tarihinde 4735 sayılı Kanun'un 22. ...olmadığını, 60.000,00 TL güçlendirme yapılmasına ilişkin iddianın da asılsız olduğunu, süre... Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin ekleri arasındadır. Sözleşmenin 26.

...şirket bu süre zarfında sözleşme yapılmasına ilişkin noter, sözleşme damga vergisi vb. ...bedellerinden dolayı, 4735 Sayılı Kamu Sözleşmeleri Kanununun 23.maddesine istinaden mücbir sebeplerden... kar mahrumiyeti , mücbir sebep , müspet zarar , sözleşmenin feshi ...masraflar yaptığını, sözleşmenin haksız feshine kadar yapılan bu işler neticesinde müvekkili...