Özellikle yüklenicinin işi zamanında bitirememesi veya imalatları durdurması gibi durumlarda, iş sahibi sözleşmeyi feshedebilir. ... Götürü Bedelli Sözleşmelerde Kısmi İfa Bedelinin Hesabı: Yargıtay, anahtar teslimi götürü bedelli...
sözleşmelerde fesh - Arama Sonuçları
… Devamı
Analizin Sonucu Götürü Bedelde Tek Yöntem: Yüklenici kusuruyla feshedilen götürü bedel sözleşmelerde hakediş hesaplaması, fiziki oran yöntemi ile yapılmak zorundadır.
Hukuk Dairesi, kural olarak feshedilen sözleşmelerde ifaya ekli ceza niteliğindeki gecikme cezasının istenemeyeceğine karar verdi.
Yargıtay kararlarında, feshedilen sözleşmelerde gecikme cezasının ifaya ekli cezai şart niteliğinde olduğu ve sözleşme sona erdikten sonra tekrar sözleşmeye dönülerek ceza kesilmesinin hukuki olmayacağı belirtilmiştir.
Yargıtay, mahkeme kararıyla iptal edilen ve bu nedenle idarece feshedilen sözleşmelerde, yüklenicinin ödediği damga vergisinin idareden (menfi zarar davası) talep edilemeyeceğine karar verdi.
Kararın İlgili Kısmı Kaldı ki nakdi bedelli sözleşmelerde, tek yanlı irade beyanının karşı yana ulaşmasıyla sözleşmenin feshi mümkündür... ... Feshin Sonucu: Bu nakdi bedelli sözleşmelerde, fesih beyanı (haksız dahi olsa) karşı tarafa ulaştığı anda sözleşme hukuken sona erer.
maddesi hükmü gereğince feshine, 240.000,00 TL'nin davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine karar verilmiştir. ... Yüklenimi ortak girişim tarafından yürütülen sözleşmelerde ortaklar arasında devir veya hisse devirlerinde ilk ihaledeki yeterlik şartları aranmaz.
Kaldı ki nakdi bedelli sözleşmelerde, tek yanlı irade beyanının karşı yana ulaşmasıyla sözleşmenin feshi mümkündür.
HUKUKİ DEĞERLENDİRME: 4735 sayılı Kanun'da idarenin sözleşmeyi hangi hallerde feshedebileceği düzenlenmiş olup 20. ... Buna göre; karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde, taraflardan biri temerrüde düştüğü takdirde diğeri, borcun ifa edilmesi için uygun bir süre verebilecektir. ... maddesine istinaden feshedilmiştir.
maddesinde idarenin sözleşmeyi feshedebileceği hallerin sayıldığını, yine müvekkilinin 25. ... Ne var ki karşılıklı borçlanmayı içeren sözleşmelerde borcundan böylece kurtulan davalı, almış olduğu şeyleri, nedensiz edinim...