ve Gerçekleştirme Görevlisi ……… ...aşırı yağmur suları sonucunda işyerinde meydana gelen kayıplar... ...fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5... … tarihinde yapıldığı, işin süresinin ……… tarih ve ……… ...olmaması, Şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen... TL sözleşme bedelli ………

...işlemler sebebiyle ihale tarihi ile sözleşme imzalanması arasında... ...değerlendirmesi ise; Sözleşme süresinde işin bitim tarihini... Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten... ...ile sözleşme imzalanma tarihi arasındaki sürenin uzaması nedeniyle... ...uyuşmazlığa ilişkin görüş ve değerlendirmeleri özet olarak...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Ankara... maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 47. ...sözleşme hükümlerine uygun yerine getirilmediği gerekçesiyle... maddesinin (c) bendine aykırı olduğu, Sözleşmenin 11. ...imzalanmış ve 10/01/2011 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem: .. ...devrede olduğu için idarece yer tesliminin hemen yapılmadığı... tarih ve E: .. sözleşmenin feshi , süre uzatımı , yasaklılık ...gerçekleştirilen 2 Takım Darbeli Tersiyer Cüruf Kırıcı İmali ve Sisteme...

...anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “… Hükümleri yer almaktadır. Onarım ve Güçlendirme İşi”nde, inşaat... kaynaklanan süre uzatımları ile ilgili olarak... ...görüş ve talebi; İşe ait yer tesliminin 11/05/2020 tarihinde...

...22.03.2004 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamındaki malzemelerin... ...sözleşmede öngörülen edimin yerine getirilmemesi nedeniyle... İhale ve mal teslimi işlemlerinin gecikmesi... ...feshedildiği 01.06.2004 tarihi arasındaki 51 günlük süre üzerinden... 16.10.2006 tarih ve E. ...ödenmesi gerektiğini ileri sürerek, anılan miktarın 01...

...tarihinde tamamlayamadığından müvekkili tarafından 20/10/2010 tarihinde... ...üzere, idarenin en az 20 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen... ...edimlerini sözleşmeye uygun olarak yerine getirmediğini, imalatta... ...sözleşme ile, 2.523.000,00 TL anahtar teslimi götürü bedel üzerinden... Sözleşmenin 26. Davacı ile davalı idare arasındaki sözleşmenin 26.

...09/12/2019 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “… ...bilgi ve belgeler incelendiğinde yer tesliminin 10/12/2019 tarihinde... ...uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş... ...alınacağı, sözleşmede bulunmayan ve sonradan tespit edilen yeni birim...

...66152964-29946 sayılı yazısı ve eklerinden özetle;  adı geçen... ...boya-Y.25.003/16, İmalatlarının yer aldığı, gazbeton duvar üzerine... ...dayalı olarak, işin anahtar teslimi götürü bedel kısmı... (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...fıkrası hükmü gereği başvuru sürecinde yüklenicinin ihale dokümanları...

...İhalesi KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...düzenlemeler teknik şartnamede yer alır. ...diğer ekipmana ilişkin bilgilere sözleşme tasarısında yer verilir...