...sulama sahasının imar plan uygulamasından dolayı düşmesi ve yüksek kamulaştırma bedellerinden dolayı, 4735 Sayılı Kamu Sözleşmeleri Kanununun 23.maddesine istinaden mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesine karar verildiğini, bu nedenlerle davanın reddini talep etmiştir.

maddesi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceği, kaldı ki söz konusu ihaleye ilişkin teslimat yükümlülüğünü yerine getirme konusunda davacı şirketin basiretli bir tacirden beklenen özeni göstermesi gerektiği sonucuna varılmıştır. ... Emniyet Genel Müdürlüğünün kamu güvenliği gerekçesiyle kendi teslimatlarına öncelik verilmesini istemesi sözleşme konusu işte mücbir sebep olarak kabul edilemez. ... kamu güvenliği , mücbir sebep , sözleşmenin feshi , süre uzatımı

Söz konusu Sözleşme hükmünde atıfta bulunan 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanun'un 10'uncu maddesinde ise; “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir: a) Doğal afetler.