...arzının sağlandığı tarih gözetildiğinde işin geçici kabule hazır olduğu, aradan geçen zaman içinde davalının geçici kabule yanaşmayarak sistemi kullanmaya devam etmekte, sözleşmedeki bu hakkını kötüye kullanmış olduğu kabul edilmelidir. Doğalgaz Hattı Bitti, İdare Kabul Etmiyor Davacı yüklenici, doğalgaz dağıtım, proje ve mühendislik...

Buna göre; öncelikle serme, sulama, sıkıştırma resmi birim fiyatı karsız hale getirilecek, sonra da sözleşmede öngörülen %10 kar ve genel gider oranı eklenecektir: 500 TL/1,25= 400 TL 400 TL x 1,10= 440 TL Son olarak bu şekilde hesaplanan 440 TL fiyatın iş kaleminin resmi birim fiyatının %90’ını aşıp aşmadığına bakılacaktır.

Bu hakedişlerde, yeni güzergahtaki imalatlar için sözleşmedeki eski birim fiyat (A.001 pozu) üzerinden ödeme yapılmıştır.

Yapım işlerinde sözleşmenin idare tarafından feshine (ve devamında yasaklama kararına) giden süreç, 4735 sayılı Kanun’un 20. Danıştay, idarenin yükleniciye verdiği süre uzatım yazısında yer alan işi bitirmezsen feshederim şeklindeki uyarının, 4735 S.K.

Aynı tarihlerde birden fazla şantiyede fiilen çalışıldığının tespiti, kişinin kamu ihale sözleşme mevzuatına uygun bir şekilde fiilen şantiye şefliği yapmadığı anlamına gelir.

Kararın İlgili Kısmı (Azınlık Görüşünden) Her yeni fiyat yeni bir sözleşme hükmü olduğundan...

81'deki 5 puanlık genel prim teşvikinin, doğrudan yükleniciye ait bir hak olduğunu ve idarenin bu parayı hakedişten kesemeyeceğini teyit etmiştir. 10 Yıllık Zamanaşımı: Bu tür hakediş kesintisi iadesi davaları, sözleşmesel ilişkiye dayandığı için 10 yıllık genel zamanaşımı süresine tabidir.