Temyiz mi, Yargılamanın İadesi mi? Sorumlular, bu karara karşı süresi içinde temyiz başvurusunda bulundu. Mahkemeye Erişim Hakkı İhlali: Sorumlu, süresinde ve usulüne uygun olarak temyiz hakkını kullanmıştır. ...Karmaşası ve Mahkemeye Erişim Hakkı İhlali Sayıştay yargılamasında kanun yolları , yani temyiz ve yargılamanın...

Ancak Sayıştay Temyiz Kurulu , bu savunmayı kabul etmemiştir. Sayıştay Temyiz Kurulu'nun 19.01.2022 tarihli ve 50910 sayılı Kararı... Kararın İlgili Kısmı İşin süresi veya bitiş tarihi havanın fen noktasından çalışmaya...

Sayıştay Temyiz Kurulu'nun 19.02.2025 tarihli ve 57746 tutanak sayılı kararı, bu usulü netleştirmiştir. İlgililer, bu karara karşı temyiz yoluna başvurmuştur.

Yükleniciler için: Sözleşmesel yükümlülük gereği belgeler süresinde sunulmalıdır. Sayıştay: İş Başlamadıysa Ceza Yok Yapım işleri... Sayıştay Temyiz Kurulu'nun 18.05.2022 tarihli ve 52015 sayılı Kararı...

Sayıştay Temyiz Kurulu, bir yapım işinde, iş artışından kaynaklanan 35 günlük süre uzatımına ek olarak, asıl işin süresinde yaşanan hava muhalefeti nedeniyle yaşanan olumsuz koşullar gerekçesiyle idarece verilen 19 günlük ek sürenin de mevzuata uygun olduğuna karar verdi.

Sayıştay'ın Bakanlığa Soruşturma İçin Yazılsın Kararı Temyiz Edilebilir mi? Temyiz yolu, sadece tazmin veya beraat hükümlerine karşı açıktır.

20 günlük bildirim süresi , 4735 sayılı Kanun Madde 10 , doğal afet , gecikme cezası , heyelan , karşı oy , mücbir sebep , oyçokluğu , sayıştay temyiz kurulu , süre uzatımı