Sayıştay, bu gecikme için ceza uygulanmamasında kamu zararı olmadığına, zira aykırılığın büyük...
sayıştay gecikme cezasına itiraz - Arama Sonuçları
4735 Geçici Madde 6 , 5546 sayılı Esaslar , gecikme cezası , hakediş , iş programı , kamu zararı , Sayıştay kararı , süre uzatımı , süre uzatımı hesabı , Yapım işi
Sayıştay'ın Oyçokluğu Kararı: Gecikme Yüklenicinin Gücü Dahilinde Değil Sayıştay Temyiz Kurulu, oyçokluğuyla denetçinin tazmin talebini reddetmiştir.
...yapılmamasından kaynaklandığını, bu konuda kendilerinin bir kusuru ve sorumluluğu bulunmadığını iddia ederek kesilen gecikme cezasına itiraz etmektedir. ... Bu itibarla, konuya ilişkin dilekçi itirazlarının kabul edilerek 260 sayılı Ek İlamın ... maddesinin yedinci fıkrası uyarınca BOZULMASINA, (Sayıştay Temyiz Kurulunun 14.9.2022 tarih ve 52283 ...
...belirlenen gecikme cezası oranı uygulanarak ve geçici kabulde verilen süreyi aşan süre için hesaplanan gecikme cezasına hükmedilmesi doğru olup, davalının bu temyiz itirazları yerinde görülmeyip, reddi gerekmiştir. ... Sayıştay Temyiz Kurulunun 14.6.2017 tarih ve 43203 sayılı kararında, geçici kabule engel teşkil etmeyen eksikliklerin verilen sürede giderilmemesi halinde gecikme cezasının...
...Sorumlu gerçekleştirme görevlisi, karara itiraz ederek cezanın sadece geç teslim edilen... ... 51484 , bozma kararı , fiili duruma uygunluk , geciken kısım , gecikme cezası , kamu zararı , kısmi teslimat , mal alımı , sayıştay temyiz kurulu , sözleşme bedeli
2886 sayılı Kanun , gecikme cezası , idarenin takdir yetkisi , kamu zararı , kritik yol diyagramı , müşavirlik hizmeti , sayıştay temyiz kurulu , süre uzatımı...
...Savunması: Kararda İmzam Yok, Sadece Hakedişi İmzaladım Sayıştay Dairesi, bu 121 günlük kesilmeyen gecikme cezası nedeniyle kamu zararına hükmetmiştir. ... ...Tespiti: Hatalı Hakedişi İmzalamak Sorumluluk İçin Yeterlidir Sayıştay Temyiz Kurulu (ve Başsavcılık mütalaası), bu itirazı reddetmiş ve tazmin hükmünü tasdiklemiştir.
...yapılmamasından kaynaklandığını, bu konuda kendilerinin bir kusuru ve sorumluluğu bulunmadığını iddia ederek kesilen gecikme cezasına itiraz etmektedir. ... Bu itibarla, konuya ilişkin dilekçi itirazlarının kabul edilerek 193 sayılı Ek İlamın ... dosyanın hükmü veren DAİREYE GÖNDERİLMESİNE, (Sayıştay Temyiz Kurulunun 14.9.2022 tarih ve 52288 ...
(Sayıştay Temyiz Kurulunun 03.02.2015 tarih ve 39986 sayılı kararı) ... ...gecikme cezası düzenlenmiş bir bölüm olduğundan idareler, diğer hususlar bölümünde gecikme cezasına ilişkin farklı bir belirleme yapamazlar.