...uzatımı verildiği, Proje değişikliği nedeniyle 04/05/2021–20/08/2021 tarihleri arasında işin durdurulduğu, Süre uzatımları dâhil işin bitirilmesi gereken tarihin 30/08/2021olarak belirlendiği, Geçici kabul itibar tarihinin 26/08/2021 olduğu, Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağının 24/09/2021 tarihinden onaylanarak geçici kabul işleminin...

idareden kaynaklanan sebepler , proje değişikliği , süre uzatımı ...belirtilerek, işin hızlandırılmak suretiyle geçici kabule hazır hale getirilmesi hususunun... Bu hükme göre; İdarenin, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

Trafonun TEDAŞ kabulü yüklenici tarafından yaptırılacaktır.” , Ayrıca, YİGŞ’nin “Geçici kabul” başlığı altında düzenlenen 41 inci maddesinde; “( “Projede ana besleme kablosu TR2 trafosundan 395 metre kablo ile görünmektedir.

...vekilinin karar düzeltme istemi üzerine, bu istem kabul edilerek 09.07.2013 gün ve E:2013/9640... ...çıkarıldığı, poliçe konusu işe ait inşaat süresinin proje sahibi kuruluşun geçici kabulüne göre... all risk , Geçici kabul , genişletilmiş bakım devresi teminatı , sigorta tazminatı

...sözleşme ile davacı, doğalgaz dağıtım, proje ve mühendislik işlerinin yapımını üstlenmiştir... Sözleşmenin geçici kabule dair 14. maddesinde de geçici kabul ile birlikte kesilen bu nakdi teminatın...

...kaynaklanmakta olup, asıl dava sözleşme ve proje dışı fazla imalât bedelleri ile 13 numaralı... cezai şart , Geçici kabul , geçici kabul tutanağı , gecikme cezası ...davanın kısmen kabulüne, birleşen davanın kabulüne, davacının tazminat isteminin reddine...

...Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı” işinde, proje değişikliği yapıldığı ve teklif cetvelinde... (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...işlemler, imalat ve inşaat işlerinin dâhil olduğu kabul edilecektir.

Yetkili makam, en geç on gün içinde Geçici Kabul Komisyonunu oluşturur.”, “Geçici Kabul İtibar Tarihi” başlıklı 8’inci maddesinde ise, “(