YFK Tekrarladı: Hakediş Gecikmesi Süre Uzatım Sebebidir! ...finansal akışlarını doğrudan etkileyen hakediş ödemelerinin ne zaman yapılacağı, sözleşmelerde... YFK Görüşü: Evet, süre uzatımı sebebidir. Peki Tahakkuk Süresi Ne Zaman Başlar?
ödeme gecikmesi süre uzaımı - Arama Sonuçları
Dolayısıyla verilen süre uzatımında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır...& Bu nedenle, başka bir idarenin gecikmesi YİGŞ Md.
...039;dan Yükleniciyi Koruyan Görüş: Hakediş Gecikmesi İdare Kusurudur, 20 Günlük Bildirim... ...işleri sözleşmelerinde, idarenin hakediş ödemelerini geciktirmesi yüklenicilerin finansmanını... 29 kapsamında net bir süre uzatımı sebebidir.
...2023-5 sayılı sirküsüne göre vergilerin ödeme sürelerinin 5 Mayıs 2023 Cuma günü... ...Yönetmeliklerde belirlenen dört aylık süre de aynı sürelerde uzamış sayılır.”
...2022/573021 İhale Kayıt Numaralı “18 Ay Süre İle Puan Usulü Laboratuar Hizmet Alımı... Ödemeler kabul tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde ödenecektir.
Yargıtay'dan Hakediş Gecikmesi Süre Uzatımı Hesabına Düzeltme... ...u ihale sözleşmelerinde idarenin hakediş ödemelerini geciktirmesi, Yüksek Fen Kurul... Ancak asıl sorun, bu süre uzatımının nasıl hesaplanacağıdır.
...ödemelerinde yaşanan gecikmeler sebebiyle verilecek süre uzatımlarının hangi tarihin başlangıç... geçici hakediş , hakediş ödemesi , süre uzatımı , süre uzatımı hesabı
dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ...alınarak verilecek süre belirlenir. Ruhsat Gecikmesi Nedeniyle Verilen 144 Günlük Uzatmanın...
dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ...alınarak verilecek süre belirlenir. Ruhsat Gecikmesi Nedeniyle Verilen 144 Günlük Uzatmanın...
Ödeme yeri ve şartları ” başlıklı 11 inci maddesinde; “ geç ödeme , hakediş , iş programı , ödenek aktarımı , süre uzatımı