ve 34. ...yükleniciye verilen cezalı çalışma süresinin ... ...ifası aşamasında somut olaylara dair mücbir sebep değerlendirmesi yapma... ...ibraz edilen belgeler uyarınca mücbir sebepler sebebiyle 30 günlük ek süre... Dairesinin 31.3.2017 tarih ve E.

...Sözleşmeleri Kanunu’nun; “Mücbir sebepler” başlıklı 10’uncu maddesinde... d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı. % 5 tazminat , iş eksilişi , mücbir sebep , tazminat ödenmesi ...turlarına başlandığı, 35 günlük süre içinde ...

Ödeme yeri ve şartları ” başlıklı 11 inci maddesinde; “ ...yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine... (6) Mücbir sebepler ve/veya idarenin sebep... geç ödeme , hakediş , iş programı , ödenek aktarımı , süre uzatımı

...hesaplanmasını talep etmesi üzerine, idaresi ve yüklenici arasında oluşan anlaşmazlığın... ...yürürlüğe giren mevzuat gereği, mücbir sebeplere bağlı olarak İdaresince... ...Covit19 salgını kapsamında verilen ek süreler sebebiyle yüklenicinin fiyat... Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle...

ve ... ...bir şekilde verilen ilave 185 günlük süre uzatımına bağlı olarak işin... (2) Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı... ...yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine... TL’ye tazmin hükmü verilmiştir.

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Mersin... tarih ve ... tarih ve E:... İdare Mahkemesi'nin … tarih ve E:…, maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

...durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin, 2577 sayılı Kanun'... ...yenisinin ithal edilerek getirilmesi için mücbir sebep bağlamında süre istenildiği... ...039;da ve sözleşmede sayılan mücbir sebepler arasında yer almaması nedeniyle... ihtarlı süre , Muayene kabul , Sözleşme süresi , yasaklılık

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: 18/01/2019... quot;Mücbir sebepler başlıklı 10. ...gereği gibi ifa edilememesi başka sebeplere dayanıyorsa yüklenicinin... tarih ve ... tarih ve ... İdare Mahkemesi'nce verilen ...

Karar veren Danıştay 13. ihtar , işin süresi , Muayene kabul , sözleşmenin feshi ...sözleşmenin uygulanması sırasında mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı...