4735 sayılı Kanun kapsamındaki bir epoksi alım işinde yüklenici, mücbir sebep iddialarıyla ek süre almış, ancak ek süre sonunda da malzemeyi teslim edemeyeceğini ve sözleşmenin feshini talep etmiştir.
mücbir sebep dolayısıyla sözleşmenin feshi - Arama Sonuçları
24 , hizmet alımı , iş eksilişi tazminatı , kamu zararı , mücbir sebep , sayıştay temyiz kurulu , sözleşmenin feshi , talep yetersizliği
aşırı ifa güçlüğü , Covid-19 , fiyat artışı , hazır yemek hizmet alımı , mücbir sebep , sözleşmenin feshi , Sözleşmenin uyarlanması , TBK 138
Olağanüstü Hallerde Yeterlik Kriterlerinin Esnetilmesi, Mücbir Sebep Dolayısıyla Sözleşme Damga Vergisi Yatırılmamışsa, Firmanın İhalede Sunduğu Özel Sektör İş Deneyim Belgesi Kabul Edilmez mi? ... ...İsteklinin Mücbir Sebep Var, Geç Ödedim Savunması Pazarcık'ta (deprem bölgesi) yapılan bir yemek ihalesinde, istekli özel sektör iş deneyimini tevsik etmek için sunduğu sözleşmenin damga...
Pandeminin ilan edildiği tarihten çok sonra yapılan ihalede mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceği.
maddesi uyarınca sözleşmenin feshedilmesinin hukuka aykırı ... pandemisinden dolayı üretilmediği, dolayısıyla Teknik şartname'de belirtilen ... ... ...üretimi Covid-19 nedeniyle durdurulduğundan, üretim yapılamamasından kaynaklanan bu durumun mücbir sebep sayılarak sözleşmenin feshedilmesinin idareden talep edildiği, ancak idarece fesih için resmi kurumlardan...
mücbir sebep , pandemi , sözleşmenin feshi , usulsüz ihtar , yüklenicinin fesih talebi
...için, sözleşmenin mücbir sebep hâli olmadan ifa edilmemesi gerektiği, diğer bir anlatımla, sözleşmenin mücbir sebepten kaynaklı olarak ifa edilemediği ispat edilebiliyorsa, bu madde hükmüne dayanılarak... ... ...idarenin sözleşme feshinin haksız olduğu, daha önce kullandığı sarı boyayı iade etmeden yenisini talep edemeyeceği ve bu sebeple davacı...
Cezai Müeyyideler ve Sözleşmenin Feshi Sözleşmede belirlenen süre uzatımı halleri dışında, yüklenicinin... ... Ancak, mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesap genel hükümlere göre tasfiye edilir ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlar iade edilir.
...bulundurmayarak sözleşme hükümlerine uygun hareket etmediği anlaşıldığından, sözleşmedeki taahhüdünü mücbir sebep bulunmaksızın yerine getirmeyerek sözleşmenin feshine neden olan davacı şirket hakkında 4735 sayılı Kanunun 26.
...artmasından kaynaklı olarak tedarik sürecinde de sıkıntılar yaşandığı, anılan durumun mücbir sebep hâli oluşturduğu ve bu nedenle sözleşmenin imzalanamadığı, 4735 sayılı Kanu'na eklenen Geçici 4. ... ...girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle sözleşmenin feshine yönelik düzenlemenin lehe kanun uygulaması kapsamında...