Gecikme Cezasında Emsal Karar: Sözleşmede Toplam Bedel Yassa Bile Ceza Geciken Kısımdan Kesilir Mal alım ihalelerinde, özellikle kısmi teslimat yapılan işlerde, gecikme cezasının nasıl hesaplanacağı en tartışmalı konulardan biridir.
kısım sözleşme - Arama Sonuçları
… Devamı
ilk ihaledeki şartlar , kalan kısım üzerinden yeterlik , sözleşme bedeli üzerinden yeterlik , sözleşmenin devri
Sadece küçük bir kısımda yaşanan gecikme için sözleşmenin tamamı üzerinden ceza hesaplamak hakkaniyete uygun değildir. ... gecikme cezası , hakkaniyet ilkesi , kısmi kabul , kısmi teslimat , sayıştay temyiz kurulu , sözleşme bedeli , sözleşme çelişkisi , teknik şartname önceliği , teslim edilmeyen kısım
Olayda, isteklinin kusuru sadece sözleşme imzalamadığı kısımlarla sınırlıdır. ... KİK'in 2016/DK.D-106 sayılı kararı, orantılılık ilkesi gereği, sadece sözleşme imzalanmayan kısımlara isabet eden teminat tutarının gelir kaydedilebileceğine hükmetmiştir.
...alınan iş kısımları için, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar, işin anahtar teslim götürü bedel üzerinden teklif alınan kısımları için ise yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel, esas alınır.” hükümleri...
sözleşme dışı ilave işlerin ne miktar iş artışına yol açtığının belirlenmesi ve %10 kapsamında kalan iş artışı bedelinin sözleşme fiyatlarıyla, %110’u aşan kısım yönünden ise iş sahibinin yararına olan imalatların bedelinin işin yapıldığı tarihteki mahalli serbest piyasa rayiçleriyle hesaplanması suretiyle ek rapor alınarak...&
...iş adamı gibi hareket etmek zorunda olduğu, sözleşmenin imzalandığı sırada sözleşmenin 14.2 maddesi ile taşıma hizmetinin ücretlendirilmesi konusunda gerekli araştırmaları yaparak her türlü tedbiri almakla yükümlü bulunduğu, köprü trafiğe açıldığında bir kısım araçların zorunlu olarak köprüyü kullanacağının kamuoyu tarafından...
4735 sayılı kanun , devredilen kısım , İlk sözleşme bedeli , KİK düzenleyici karar , kik kararı , noter onayı , şekil şartı , Sözleşme Devri , TBK , yeterlik kriterleri
Anayasa Mahkemesi (AYM), ihale iptal edildiğinde sözleşmenin hükmünden faydalanılmayan kısım için damga vergisi iadesini engelleyen kanun hükmünü iptal etti.
4) Kabul komisyonunun oluşturulması ve işyerine gönderilebilmesi, yapılan işin kusuru ve eksik kısımlarının bedelleri toplamının işin sözleşme bedelinin yüzde beşinden fazla olmamasına bağlıdır.