...tarihi olan 11/03/2019 tarihi dikkate alınarak hesaplandığı, bu doğrultuda yeni iş bitim... ...onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de …Bölge İdare Mahkemesi … İdari... ...gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedileceği ve sözleşmenin...

...verilmesi amaçlandığı, alınan bilirkişi kurulu raporu ile davacının fesih talebinin kanunun... ...kendilerinden sonra kalan işin ihale edildiğini, hesaplanan maliyet artışının %100'den... ...7100240426 mektup numara ve 240.000,00 TL tutarlı kesin teminat mektubu bedelinin tarafına iadesine...

...ve tazmin hükmünden ilk hakediş ödemesinde kesinti yapmayan harcama yetkilisi ve gerçekleştirme... ...hariç …-TL’nin sözleşme süresine göre hesaplanacak bedeli (… ...hakkında Başkanlığımızda oluşan dosyanın bir örneği ekte gönderilmektedir.” denilmektedir...

...sözleşme ayakta olup, feshedilmediğinden ve kesin hesap mahkeme eliyle çıkartıldığından sözleşmenin... ...hesaplanan 1.087.187,40 TL gecikme cezasının kesin hesapta yüklenici alacağından düşülmesi...

...Yılı Bütçe Tertiplerinin Ödenek Durum Listesi Raporunda da görüldüğü, Strateji Geliştirme... ...dönemde henüz 2015 yılı hesabı kapatılarak, Kesin Hesap hazırlanıp Bakanlıkla mutabakat sağlanarak...

...suretleri ve yapılmışsa itiraz dilekçeleri, kesin hakediş raporu ve bu rapora karşı yüklenici... ...imzalaması gerektiği yüklenicinin hakediş raporunu imzalamasından sonra tahakkuk işlemini...

...davalı idarece kabul edilmeyen itirazlarını kesin hakedişe itiraz dilekçesinde tekrarlayarak... ...TL alacak talebinde bulunulmuş, bilirkişi raporu doğrultusunda talep aynen kabul edilmiştir... ...ve genel giderler eklenmek suretiyle yeniden hesaplanmasını istemiş, davalı idarenin...

...belirtilmiş olup, hükme esas alınan bilirkişi raporunda sözleşme kapsamında olan imalatlar... ...olmasına ve bozmanın şümulü dışında kalarak kesinleşmiş olan cihetlere ait temyiz itirazlarının... ...isteminin reddi gerekirken bilirkişi raporunda hesaplanan alacağa hükmedilmesi doğru olmamıştır...

...alındığını,(EK-4) Ayrıca en son yine hesapları kesin hükme bağlamakla sorumlu Anayasa Mahkemesi... ve Büyükşehir Belediyesinin hesap ve işlemlerinin ayrılması sırasında sistemin... ...dilekçesinde özetle; A- GENEL BİLGİ Sorgu raporunda sorumlu tutulduğunu, Daire yargılaması...

Fiyat farkı hesaplanacaktır. Fiyat farkı hesaplanacaktır.” yazacaktır. ...mümkün olmadığı, yüklenicinin yapılacak kesintiyi adli yargıya taşıması halinde Yargıtay... ...üyeleri, fiyat farkı hesap tablosunu ve hakediş raporunu eski fiyat farkı kararnamesine göre...