Haksız Fesihte Ortak Kusur Tuzağı: Yargıtay, Yüklenicinin Tazminat Talebini Neden Bozdu? işin gecikmesindeki tek kusurun davalı işverende bulunmadığı, tarafların ortak kusurlu olduğunun kabulü ile 245.700,00-TL... İdare, bu gecikmeler için yükleniciye ek süreler vermiştir.
işveren yüklenici - Arama Sonuçları
… Devamı
...ilgili olarak Kuruma borcunun bulunmadığına dair ilişiksizlik belgesi ibraz edilmedikçe işverene ait kesin teminatın iade edilmeyeceği belirtilmiştir. TL olduğu, yükleniciye ödenecek tutarın ...
Bu ödeme sorumluluğunu sözleşme hükmünü gerekçe göstererek yükleniciye yükleyemez. fıkrasında yazılı usulle toplu iş sözleşmesi yapılması halinde bu toplu iş sözleşmesi uyarınca işçiye ödenen ücretten asıl işveren sorumlu olacaktır.
Hizmet alımı ihalelerinde yüklenicilerin işçi alacaklarını ödememesi, idareleri (asıl işveren) İş Kanunu'ndan doğan sorumluluklar nedeniyle zor durumda bırakmaktadır.
...24/07/2013 tarihli Tasfiye Durum Tutanağı ile tasfiyesinin, davalı yüklenici ile davalı işveren tarafından benimsendiği, sözleşmenin imzalanması sırasında yüklenici tarafından işveren idareye verilen teminat mektubunun nakde çevrilmeden idarece tutulmasının gerekeceği, kesin teminatın iadesi için SGK Başkanlığından ve Vergi Dairesi...
Alt yüklenici, esas sözleşme konusu işin bir bölümünü, ana yüklenici ile yaptığı bir sözleşmeye dayanarak gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
Rücu Hakkı Yoktur: Sözleşmede bu sorumluluğu üstlenen yüklenici, daha sonra işçilere kıdem tazminatı ödediğinde, dönüp idareye sen asıl işverensin, bu parayı bana öde diye rücu edemez veya bu sorumluluğun idareye ait olduğunu iddia edemez.
Alt Yüklenici (Taşeron) ; Bu gibi durumlarda, işin belirli kısımlarını uzmanlığı olan başka firmalara yaptırmak amacıyla alt yüklenicilik kurumuna başvurulur.
Sonuç (Prim Azalışı): İstisna tutarının artması, işverenin yemek bedeli üzerinden ödediği SGK priminin (işveren hissesi) azalması anlamına gelir. Yükleniciler İçin: Hakedişlerde bu detayın atlanması, sonradan denetimlerde kamu zararı tespiti ve faiziyle birlikte geri ödeme riski doğurur.
Taşıma işlemi yüklenici firmaya ek bir maliyet getirmeksizin hastane idaresi tarafından yapılacaktır.” Yüklenici bunun için ek bir ücret talep etmeyecektir.









