...a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün... ... ...aat % 37,65 oranında iken yüklenicinin 21.10.2016 tarihli dilekçesi ile 12.10.2016 tarihli dava duruşmasında mahkemeni...

...oranı dikkate alınarak 2 nolu geçici hakedişin düzenlendiği, yüklenicinin 23/12/2021 tarihli dilekçesinde ödenmesi gereken tutarın işin %95’inin üzerinde olması gerektiğini belirterek itiraz ettiği anlaşılmaktadır. ... ...a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün...

...davacı şirketin süre uzatımı talebi üzerine davacı şirkete işi bitirmesi için 120 ve 21 takvim günü olmak üzere toplam 141 takvim günü cezalı ilave süre verilerek işin 20/11/2018 tarihinde bitirilmesinin öngörüldüğü, davacı şirketin 20/11/2018 tarihli dilekçesiyle işin geçici kabule hazır olduğunu belirtmesi üzerine 19-21 Aralık...

Yüklenici işi zamanında bitirmemiş olsa da, bu durum idarenin üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesinden kaynaklı ise, firma hakkında yasaklılık kararı alınmasının mümkün olmadığı.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca ... niteliği gereği süreklilik arz eden park bahçe bakım ve onarım işi, çöp toplama, cadde, sokak, meydan vb.