...Kanunu’na göre 06/05/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve... ...tabi tutulmuş olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri...

anahtar teslimi götürü bedel , eksilen imalat , Yeni birim fiyat , yigş 22 ...dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur. İşin tamamı ifadesinden ilk sözleşme bedeline karşılık gelen iş miktarı anlaşılır.

Ayrıca yine bozma ilamında ilave iş bedelinin şartnamenin 21. ...taş vs.) temini için idare tarafından ocak yeri gösterilmeyecek ve bu hususlarla ilgili...

...İşletmesi Hizmet Binaları ve Pilot Tesisi” işinde, süre uzatımı verilmesi ile ilgili olarak... ...Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının... ...bundan dolayı alt yüklenicilerin taahhütlerini yerine getiremedikleri işe ilave süre uzatımı...

...şirketin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğinden bahsedilemeyeceği açıktır... ...yürütülmesinin sağlanamadığı, yüklenilen işin ancak %60,99'luk kısmının tamamlanabildiği...

...taraf vekillerince süresi içinde temyiz edilmiştir. ...işin süresi; sözleşmenin imzalanması ve yer tesliminden itibaren 70 iş günü olarak kararlaştırılmıştır... ...olarak belirlenmesine rağmen edimin süresinde yerine getirilemediği, Antalya 2.Sulh Hukuk Mahkemesi...