... kabul tutanağındaki eksik ve ayıplı işler giderim bedeli üzerinden sözleşmede belirlenen ... geçici kabulde verilen süreyi aşan süre için hesaplanan gecikme cezasına hükmedilmesi ... olup, davalının bu temyiz itirazları yerinde görülmeyip, reddi gerekmiştir ... ... 2020/3293 sayılı ilamında, geçici kabul eksikliklerinin giderilmesi için yükleniciye verilen sürenin bittiği tarih ile yüklenicinin işleri tamamlayamayacağına dair dilekçe tarihi arası süre üzerinden gecikme cezası hesaplanmasının hatalı olduğuna...

...teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi sonucu gecikmeler meydana gelirse süre uzatımı verilir. ... ...yüklenicinin geçmişteki performans eksikliklerini gelecekteki uzatım kararıyla...

...sözleşme ve hakediş sorunlarınızda, sürecin doğru yönetilmesi ve hak kayıplarının... ... 6/7 (iş yeri değişikliğinde taşıma giderlerinin yükleniciye ait olması) ve Md.

...sözleşme ve hakediş sorunlarınızda, sürecin doğru yönetilmesi ve hak kayıplarının... ... eğitim hizmeti ihalesi , iş yeri açma ruhsatı , ruhsat iptali , sahte belge , yasaklama , yeterlik kriteri

Yüklenici, 24.08.2020 tarihinde, idarenin süre uzatımı vermemesi şeklindeki işleminin yarattığı anlaşmazlığın (muarazanın) giderilmesi için dava açmıştır. ... ...yok diyerek usulden reddetmek yerine, şartları yok veya...

...Yasaklama Kararı: Taahhüdünü Yerine Getirmedi Gerekçesi Verilen 742 günlük ek süreye rağmen idareden kaynaklı sorunlar (proje onayı, kamulaştırma) giderilememiş ve iş %60,99 seviyesinde kalmıştır... ... Ölçülülük İlkesi: Proje eksiklikleri nedeniyle devam etmesi mümkün olmayan bir işte, yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğinden bahsedilemez.

Bu durumda ilk teslim tarihi itibariyle işin süresi başlamış olacaktır. ... ...ile eski iş yerinde (kurulmuş ise) şantiye bina ve tesislerin yeni iş yerine taşınma ve kurulma giderleri yükleniciye aittir.

Danıştay'dan İdarelere Fesih Uyarısı: Süre Uzatım Yazısı 10 Günlük Zorunlu İhtar Yerine Geçmez! ... İdare bu yazı ile yükleniciye işi bitirmesi için sadece 9 gün (14 Aralık - 23 Aralık) süre tanımıştır.