Mahkeme kararının idareye tebliği sonrasında idare, düzeltici... İdare, bu durumu göz ardı ederek, geçerlilik... ...kararını alma ve sözleşme imzalama işlemleri için makul bir zaman tanır...

Eşit Teklif Durumunda Son Aşama: Kura Çekiminde... Kurul, kararını Kamu İhale Genel Tebliği'nin 70. ...kurallarına bağlanmış hukuki bir işlemdir.

Kurul, öncelikle ihale konusu işin niteliğini analiz etmiştir. ...Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'ne atıfta bulunarak yapılır... Şüphe durumunda, risk alarak teklif vermek...

Bu senedin temel işlevi, yüklenicinin sözleşmeden doğan... ...Yerine Getirilmemesi ve İşe Devam Edilmemesi: Bu durum, yüklenicinin... ...yavaşlattığı veya belirlenen iş programının ciddi şekilde gerisinde... İhtarname Çekilmesi: İdare, durumu tespit ettikten sonra yükleniciye...

...2024 Süre uzatımının yükleniciye tebliğ tarihi: 15.02.2024 1/1/2024 tarihi... ...yüklenici 1/1/2024 tarihi itibariyle iş programının gerisinde değilse uzatılacak... ...olmadığı hallerde süre uzatımı verilmesi durumunda dikkat edilmesi gereken husus... Verilen 30 gün süre ile yeni iş bitim tarihi 30.11.2024 olacaktır.

...İş programının süresinde teslim edilmemesi veya onaylanmaması durumunda... İş Programının Hazırlanması ve Uygulanması 2.1. İş artışı/eksilişi yapılması. Ödenek dilim değişikliği yapılması. Bu durumlarda yüklenici, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün... ...programında, süre uzatımına sebep olan durumun ortaya çıktığı tarihten önceki...